建造师考试试题及答案
第一篇：建造师考试试题及答案
09年一级建造师试题及答案
09年一级建造师《建设工程项目管理》试题
1、项目管理的核心任务是( ) A、目标控制
B、三控、三管、一协调
C、安全第一
D、控制好管理对象
答案：A
解析：由于项目管理的核心任务是项目的目标控制，因此按项目管理学的基本理论，没有明确的目标的建设工程不是项目 的对象。
2、项目管理是通过( )和( )两个环节，使项目的总目标得以实现。 A、项目计划、项目实施
B、项目计划、项目检查
C、项目策划、项目控制
D、项目控制、项目改进
答案：C
解析：建设工程项目管理的内涵是：自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，以使项目的费用目标、进度目标 、质量目标得以实现。
3、业主项目管理的进度目标是项目的( )阶段。
A、从决策到保修
B、从设计准备到保修
C、从设计准备到开始使用
D、从决策到开始使用
答案：C 解析：业主方项目管理的进度目标指的是项目动用的时间目标，也即项目交付使用的时间目标。
4、施工单位项目管理的进度目标是项目的( )阶段。
A、从决策到保修期结束
B、从设计准备到保修期结束
C、从设计准备到动用开始
D、从决策到开始使用
答案：B
解析：施工方的项目管理工作主要是在施工阶段进行，但也涉及设计准备阶段、设计阶段、动用前的准备阶段和保修期。
5、建设工程项目管理各参与方的工作任务中，最重要的任务是( )。
A、投资控制
B、质量控制
C、合同管理 D、安全管理
答案：D
解析：安全管理是项目管理中最重要的任务，因为安全关系到人身的健康与安全。
1.请简述项目决策阶段主要做哪些工作?
答：从项目建设意图的酝酿开始，调查研究、编写和报批项目建议书、编制和报批项目的可行性研究等项目前期的组织、管理、经济和技术方面的论证都属于项目决策阶段的工作。
2.按建设工程项目不同参与方的工作性质和组织特征划分，项目管理有哪几种类型? 答：按建设工程项目不同参与方的工作性质和组织特征划分，项目管理有如下类型：
(1)业主方的项目管理(如投资方和开发方的项目管理，或由工程管理咨询公司提供的代表业主方利益的项目管理服务); (2)设计方的项目管理;
(3)施工方的项目管理(施工总承包方、施工总承包管理方和分包方的项目管理); (4)建设物资供货方的项目管理(材料和设备供应方的项目管理);
(5)建设项目总承包(建设项目工程总承包)方的项目管理(如设计和施工任务综合的承包，或设计、采购和施工任务综合的承包(简称EPC承包)的项目管理)等。
3.建设工程项目作为一个系统，它与一般的系统相比，有哪些明显的特征? 答：(1)建设项目都是一次性，没有两个完全相同的项目;
(2)建设项目全寿命周期一般由决策阶段、实施阶段和运营阶段组成，各阶段的工作任务和工作目标不同，其参与或涉及的单位也不相同，它的全寿命周期持续时间长;
(3)一个建设项目的任务往往由多个，甚至很多个单位共同完成，它们的合作多数不是固定的合作关系，并且一些参与单位的利益不尽相同，甚至相对立。
4. 施工成本核算的基本内容包括哪些? 答：施工成本核算的基本内容包括： (1) 人工费核算; (2) 材料费核算; (3) 周转材料费核算; (4) 结构构件费核算; (5) 机械使用费核算; (6) 措施费核算
(7) 分包工程成本核算; (8) 间接费核算;
(9) 项目月度施工成本报告编制。
5. 施工过程中降低成本的技术措施主要包括哪些?
答：施工过程中降低成本的技术措施，包括：进行技术经济分析，确定最佳的施工方案。结合施工方法，进行材料使用的比选，在满足功能要求的前提下，通过代用、改变配合比、使用添加剂等方法降低材料消耗的费用。确定最合适的施工机械、设备使用方案。结合项目的施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本。先进的施工技术的应用，新材料的运用，新开发机械设备的使用等。
6. 施工预算和施工图预算之间有何区别?
答：施工预算和施工图预算虽仅一字之差，但区别较大。 (1) 编制的依据不同
施工预算的编制以施工定额为主要依据，施工图预算的编制以预算定额为主要依据，而施工定额比预算定额划分得更详细、更具体，并对其中所包括的内容，如质量要求、施工方法以及所需劳动工日、材料品种、规格型号等均有较详细的规定或要求。 (2) 适用的范围不同
施工预算是施工企业内部管理用的一种文件，与建设单位无直接关系;而施工图预算既适用于建设单位，又适用于施工单位。 (3) 发挥的作用不同
施工预算是施工企业组织生产、编制施工计划、准备现场材料、签发任务书、考核工效、进行经济核算的依据，它也是施工企业改善经营管理、降低生产成本和推行内部经营承包责任制的重要手段;而施工图预算则是投标报价的主要依据。
7.施工方进度控制的任务是什么?
答：施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工进度，这是施工方履行合同的义务。在进度计划编制方面，施工方应视项目的特点和施工进度控制的需要，编制深度不同的控制性、指导性和实施性的施工进度计划，以及不同计划周期(年度、季度、月度和旬)的施工计划等。
8.有哪些不同类型的建设工程项目进度计划系统? 答：根据项目进度控制不同的需要和不同的用途，业主方和项目各参与方可以构建多个不同的建设工程项目进度计划系统，如：
• 由多个相互关联的不同计划深度的进度计划组成的计划系统; • 由多个相互关联的不同计划功能的进度计划组成的计划系统; • 由多个相互关联的不同项目参与方的进度计划组成的计划系统; • 由多个相互关联的不同计划周期的进度计划组成的计划系统等。
9.在建设工程项目进度计划系统中各进度计划或各子系统进度计划编制和调整时必须注意其相互间的联系和协调，主要有哪几方面? 答：在建设工程项目进度计划系统中各进度计划或各子系统进度计划编制和调整时必须注意其相互间的联系和协调，如： (1)总进度规划(计划)、项目子系统进度规划(计划)与项目子系统中的单项工程进度计划之间的联系和协调;
(2)控制性进度规划(计划)、指导性进度规划(计划)与实施性(操作性)进度计划之间的联系和协调;
(3)业主方编制的整个项目实施的进度计划、设计方编制的进度计划、施工和设备安装方编制的进度计划与采购和供货方编制的进度计划之间的联系和协调等。
10.质量管理实施职能的含义是什么?
答：实施职能在于将质量的目标值，通过生产要素的投入、作业技术活动和产出过程，转换为质量的实际值。为保证工程质量的产出或形成过程能够达到预期的结果，在各项质量活动实施前，要根据质量管理计划进行行动方案的部署和交底;交底的目的在于使具体的作业者和管理者明确计划的意图和要求，掌握质量标准及其实现的程序与方法。在质量活动的实施过程中，则要求严格执行计划的行动方案，规范行为，把质量管理计划的各项规定和安排落实到具体的资源配置和作业技术活动中去。
11.什么是全过程质量管理?
答：是指根据工程质量的形成规律，从源头抓起，全过程推进。GB/T19000强调质量管理的“过程方法”管理原则。因此，必须掌握识别过程和应用“过程方法”进行全程质量控制。主要的过程有：项目策划与决策过程;勘察设计过程;施工采购过程;施工组织与准备过程;检测设备控制与计量过程;施工生产的检验试验过程;工程质量的评定过程;工程竣工验收与交付过程;工程回访维修服务过程等。
12.建设工程项目质量的基本特性是什么? 答：建设工程项目质量的基本特性有： (1)反映使用功能的质量特性; (2)反映安全可靠的质量特性; (3)反映艺术文化的质量特性; (4)反映建筑环境的质量特性。
13.请简述职业健康安全与环境管理的目的。 答：建设工程项目的职业健康安全管理的目的是保护产品生产者的健康与安全。控制影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他有关部门人员健康和安全的条件和因素，考虑和避免因管理不当对员工造成的健康和安全的危害。
建设工程项目环境管理的目的是保护生态环境，使社会的经济发展与人类的生存环境相协调。控制作业现场的各种粉尘、废水、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害，考虑能源节约和避免资源的浪费。
14.建设工程施工阶段职业健康安全与环境管理的主要任务是什么?
答：建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。 对于依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
对于应当拆除的工程，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将拆除施工单位资质等级证明，拟拆除建筑物、构筑物及可能涉及毗邻建筑的说明，拆除施工组织方案，堆放、清除废弃物的措施的资料报送建设工程所在地的县级以上的地方人民政府主管部门或者其他有关部门备案。
施工单位应当具备安全生产的资质条件，建设工程实行总承包的，由承包单位对施工现场的安全生产负总责并自行完成工程主体结构的施工。 分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。
分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。
施工单位应依法建立安全生产责任制度，采取安全生产保障措施和实施安全教育培训制度。
15.安全生产责任制的含义及其要求有哪些? 答：安全生产责任制是最基本的安全管理制度，是所有安全生产管理制度的核心。安全生产责任制是按照安全生产管理方针和“管生产的同时必须管安全”的原则，将各级负责人员、各职能部门及其工作人员和各岗位生产工人在安全生产方面应做的事情及应负的责任加以明确规定的一种制度。
企业实行安全生产责任制必须做到在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。其内容大体分为两个方面：纵向方面是各级人员的安全生产责任制，即各类人员(从最高管理者、管理者代表到项目经理)的安全生产责任制;横向方面是各个部门的安全生产责任制，即各职能部门(如安全环保、设备、技术、生产、财务等部门)的安全生产责任制。只有这样，才能建立健全安全生产责任制，做到群防群治。
16.哪种情况下，可以实行邀请招标?
答：2003年3月8日原国家发展计划委员会等七部委发布的《工程建设项目施工招标投标办法》第十一条规定：国条院发展计划部门确定的国家重点建设项目和各省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点建设项目，以及全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目，应当公开招标;有下列情形之一的，经批准可以进行邀请招标：
(1)项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的; (2)受自然地域环境限制的;
(3)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的; (4)拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的; (5)法律、法规规定不宜公开招标的。
17.建设工程施工承包合同谈判的主要内容有哪些? 答：主要应关注以下几个方面： (1)关于工程内容和范围的确认;
(2)关于技术要求，技术规范和施工技术方案; (3)关于合同价格条款; (4)关于价格调整条款;
(5)关于合同款支付方式的条款; (6)关于工期和维修期;
(7)合同条件中其他特殊条款的完善。
18.请列出合同各组成部分的优先解释顺序。 答：以下是合同通用条款规定的优先顺序： (1)协议书(包括补充协议); (2)中标通知书; (3)投标书及其附件; (4)专用合同条款; (5)通用合同条款;
(6)有关的标准、规范及技术文件; (7)图纸;
(8)工程量清单; (9)工程报价单或预算书，等。
19.请说明信息管理部门的工作任务有哪些? 答：项目管理班子中各个工作部门的管理工作都与信息处理有关，而信息管理部门的主要工作任务是：
(1)负责编制信息管理手册，在项目实施过程中进行信息管理手册的必要的修改和补充，并检查和督促其执行;
(2)负责协调和组织项目管理班子中各个工作部门的信息处理工作; (3)负责信息处理工作平台的建立和运行维护;
(4)与其他工作部门协同组织收集信息、处理信息和形成各种反映项目进展和项目目标控制的报表和报告;
(5)负责工程挡案管理等。
20.请说明服务于各种用途的信息编码有哪些? 答：一个建设工程项目有不同类型和不同用途的信息，为了有组织地存储信息、方便信息的检索和信息的加工整理，必须对项目的信息进行编码。
(1)项目的结构编码，依据项目结构图对项目结构的每一层的每一个组成部分进行编码; (2)项目管理组织结构编码，依据项目管理的组织结构图，对每一个工作部门进行编码; (3)项目的政府主管部门和各参与单位编码 (组织编码);
(4)项目实施的工作项编码(项目实施的工作过程的编码)应覆盖项目实施的工作任务目录的全部内容;
(5)项目的投资项编码(业主方)/ 成本项编码(施工方)，它并不是概预算定额确定的分部分项工程的编码，它应综合考虑概算、预算、标底、合同价和工程款的支付等因素，建立统一的编码，以服务于项目投资目标的动态控制;
(6)项目的进度项(进度计划的工作项)编码，应综合考虑不同层次、不同深度和不同用途的进度计划工作项的需要，建立统一的编码，服务于项目进度目标的动态控制;
(7)项目进展报告和各类报表编码，项目进展报告和各类报表编码应包括项目管理形成的各种报告和报表的编码;
(8)合同编码，应参考项目的合同结构和合同的分类，应反映合同的类型、相应的项目结构和合同签订的时间等特征;
(9)函件编码，应反映发函者、收函者、函件内容所涉及的分类和时间等，以便函件的查询和整理;
(10)工程挡案编码。
2009年一级建造师《建设工程项目管理》难点解析
1.请举例说明管理工作流程组织、信息处理工作流程组织和物质流程组织。 答：(1)管理工作流程组织，如投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等流程; (2)信息处理工作流程组织，如与生成月度进度报告有关的数据处理流程;
(3)物质流程组织，如钢结构深化设计工作流程，弱电工程物资采购工作流程，外立面施工工作流程等。
2.建设工程项目实施阶段策划的基本内容包括哪些 ? 答：建设工程项目实施阶段策划的基本内容如下： (1)项目实施的环境和条件的调查与分析; (2)项目目标的分析和再论证; (3)项目实施的组织策划;
(4)项目实施的管理策划;
(5)项目实施的合同策划;
(6)项目实施的经济策划; (7)项目实施的技术策划;
(8)项目实施的风险策划等。
3.施工总承包模式在合同管理方面有哪些特点 ? 答：合同管理方面的主要特点是：
(1)业主只需要进行一次招标，与一个承包商签约，因此招标及合同管理工作量将会减小; (2)在很多工程实践中，采用的并不是真正意义上的施工总承包，而采用所谓的“费率招”。“费率招标”实质上是开口合同，对业主方的合同管理和投资控制十分不利。
4.《建设工程施工合同(示范文本)》条件下，工程变更价款的确定程序是什么?
答：(1) 承包人在工程变更确定后14天内，可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告，经工程师确认后相应调整合同价款。如果承包人在双方确定变更后的14天内，未向工程师提出变更工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整。
(2) 工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后14天内，对承包人的要求予以确认或作出其他答复。工程师无正当理由不确认或答复时，自承包人的报告送达之日起14天后，视为变更价款报告已被确认。
(3) 工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。工程师不同意承包人提出的变更价款，按合同约定的争议条款处理。
5.当采用可调工料单价法计算工程进度款时，在确定已完工程量后，工程进度款的计算步骤是什么?
答：当采用可调工料单价法计算工程进度款时，在确定已完工程量后，可按以下步骤计算工程进度款：
(1) 根据已完工程量的项目名称、分项编号、单价得出合价; (2) 将本月所完全部项目合价相加，得出直接工程费小计; (3) 按规定计算措施费、间接费、利润; (4) 按规定计算主材差价或差价系数; (5) 按规定计算税金;
(6) 累计本月应收工程进度款。
6.简要阐述工程费用支付的程序? 答：(1) 承包人提出付款申请
工程费用支付的一般程序是首先由承包人提出付款申请，填报一系列工程师指定格式的月报表，说明承包人认为这个月他应得的有关款项。 (2) 工程师审核，编制期中付款证书
工程师在28天内对承包人提交的付款申请进行全面审核，修正或删除不合理的部分，计算付款净金额。计算付款净金额时，应扣除该月应扣除的保留金、动员预付款、材料设备预付款、违约金等。若净金额小于合同规定的期中支付的最小限额时，则工程师不需开具任何付款证书。 (3) 业主支付
业主收到工程师签发的付款证书后，按合同规定的时间支付给承包人。
7.建设工程项目总进度目标论证的第一步是调查研究和收集资料，这一步主要包含哪些工作?
答：调查研究和收集资料包括如下工作：
(1)了解和收集项目决策阶段有关项目进度目标确定的情况和资料; (2)收集与进度有关的该项目组织、管理、经济和技术资料; (3)收集类似项目的进度资料; (4)了解和调查该项目的总体部署;
(5)了解和调查该项目实施的主客观条件等。
8.请说明建设工程项目总进度目标论证的工作步骤。 答：建设工程项目总进度目标论证的工作步如下： (1)调查研究和收集资料; (2)项目结构分析;
(3)进度计划系统的结构分析; (4)项目的工作编码; (5)编制各层进度计划;
(6)协调各层进度计划的关系，编制总进度计划;
(7)若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整; (8)若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。
9.请解释双代号网络计划中节点的概念。 答：节点是网络图中箭线之间的连接点。在时间上节点表示指向某节点的工作全部完成后该节点后面的工作才能开始的瞬间，它反映前后工作的交接点。网络图中有三个类型的节点。 (1)起点节点
即网络图的第一个节点，它只有外向箭线(由节点向外指的箭线)，一般表示一项任务或一个项目的开始。 (2)终点节点
即网络图的最后一个节点，它只有内向箭线(指向节点的箭线)，一般表示一项任务或一个项目的完成。 (3)中间节点
即网络图中既有内向箭线，又有外向箭线的节点。
双代号网络图中，节点应用圆圈表示，并在圆圈内标注编号。一项工作应当只有惟一的一条箭线和相应的一对节点，且要求箭尾节点的编号小于其箭头节点的编号，即i
10.什么是建设工程项目质量的影响因素?
答：建设工程项目质量的影响因素主要是指在建设工程项目质量目标策划、决策和实现过程的各种客观因素和主观因素，包括人的因素、技术因素、管理因素、环境因素和社会因素等。 11.请阐述项目质量控制系统的结构。
答：建设工程项目质量控制系统，一般情况下形成多层次、多单元的结构形态，这是由其实施任务的委托方式和合同结构所决定的。 (1)多层次结构
多层次结构是相对于建设工程项目工程系统纵向垂直分解的单项、单位工程项目质量控制子系统。在大中型建设工程项目，尤其是群体工程的建设工程项目，第一层面的质量控制系统应由建设单位的建设工程项目管理机构负责建立，在委托代建、委托项目管理或实行交钥匙式工程总承包的情况下，应由相应的代建方项目管理机构、受托项目管理机构或工程总承包企业项目管理机构负责建立。第二层面的质量控制系统，通常是指由建设工程项目的设计总负责单位、施工总承包单位等建立的相应管理范围内的质量控制系统。第三层面及其以下是承担工程设计、施工安装、材料设备供应等各承包单位的现场质量自控系统，或称各自的施工质量保证体系。系统纵向层次机构的合理性是建设工程项目质量目标、控制责任和措施分解落实的重要保证。 (2)多单元结构
多单元结构是指在建设工程项目质量控制总体系统下，第二层面的质量控制系统及其以下的质量自控或保证体系可能有多个。这是项目质量目标、责任和措施分解的必然结果。
12.建设工程项目质量控制系统建立的程序是什么?
答：工程项目质量控制系统的建立过程，一般可按以下环节依次展开工作。 (1)确立系统质量控制网络
明确系统各层面的建设工程质量控制负责人。 (2)制定系统质量控制制度
形成建设工程项目质量控制系统的管理文件或手册，作为承担建设工程项目实施任务各方主体共同遵循的管理依据。 (3)分析系统质量控制界面
建设工程项目质量控制系统的质量责任界面，包括静态界面和动态界面。一般说静态界面根据法律法规、合同条件、组织内部职能分工来确定。动态界面是指项目实施过程设计单位之间、施工单位之间、设计与施工单位之间的衔接配合关系及其责任划分，必须通过分析研究，确定管理原则与协调方式。 (4)编制系统质量控制计划。
13.特种作业人员的范围有哪些? 答：特种作业人员的范围有11类： (1)电工作业; (2)锅炉司炉; (3)压力容器操作; (4)起重机械操作; (5)爆破作业;
(6)金属焊接(气割)作业; (7)煤矿井下瓦斯检验; (8)机动车辆驾驶;
(9)机动船舶驾驶和轮机操作; (10)建筑登高架设作业;
(11)其他符合特种作业基本定义的作业。
14.编制安全技术措施计划的一般步骤是什么?
答：编制安全技术措施计划可以按照下列步骤进行： (1)工作活动分类; (2)危险源识别; (3)风险确定; (4)风险评价;
(5)制定安全技术措施计划;
(6)评价安全技术措施计划的充分性。
15.对哪些工程应当编制专项工程施工安全技术措施和专项安全施工技术方案?
答：对于大中型工程项目、结构复杂的重点工程，除必须在施工组织设计中编制施工安全技术措施外，还应编制专项工程施工安全技术措施，详细说明有关安全方面的防护要求和措施，确保单位工程或分部分项工程的施工安全。对爆破、拆除、起重吊装、水下、基坑支护和降水、土方开挖、脚手架、模板等危险性较大的作业，必须编制专项安全施工技术方案。
16.按照施工承包合同的一般规定，施工过程中发生的暂停施工应如何处理? 答：(1)工程师要求的暂停施工
工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按照工程师的要求停止施工，并妥善保护已完工程。
因为发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期;因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。因工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任。 (2)因发包人违约导致承包人主动暂停施工 当发包人出现某些违约情况时，承包人可以暂停施工，这时发包人应当承担相应的违约责任。 (3)意外事件导致的暂停施工
在施工过程中出现一些意外情况，如果需要承包人暂停施工的，承包人应该暂停施工，此时工期是否给予顺延，应视风险责任应由谁承担而确定。
17.建设项目总承包单位的义务和责任有哪些?
答：项目总承包单位可能具有与一般施工承包单位不同的以下义务和责任。
(1)承包商进行并负责工程的设计。设计应由合格的设计人员进行。对于工程的每一部分，设计人员或设计分包者如属未在本合同条件中指定者，则必须事先征得业主代表的同意。合同中的任何规定均不应导致任何设计人员或设计分包者与业主之间产生任何合同关系或专业义务。
(2)承包商应使自己、其设计人员和设计分包者具备从事设计所必须的经验与能力。承包商应保证其设计人员在合同期限内的所有合理时间，能随时参与同业主代表的讨论。
(3)承包商应在业主每次确认设计文件后若干时间内向业主免费提供若干套修改后的设计文件以备核查。
(4)业主自行采购清单所列设备及材料的采购及交运以外的所有工作为总承包工作，所有设备的安装必须达到业主工程技术标准的要求，其费用已包括在总包价格之内。
(5)承包商购买材料必须符合工程技术标准及建设实施要求、工程材料及设备可选清单。 (6)承包商拟提供的全部工程设备和材料，以及准备进行的所有工作，均应按照合同规定的方法制造、加工与实施。
(7)承包商采购的材料在工程材料及设备可选清单之外，需业主确认时，样品须在采购期限前提交业主确认。
18.单价合同的合同单价可以调整吗?
答：单价合同又分为固定单价合同和变动单价合同。固定单价合同条件下，无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整。当采用变动单价合同时，合同双方可以约定一个估计的工程量，当实际工程量发生较大变化时或者，当通货膨胀达到一定水平或者国家政策发生变化时，可以对单价进行调整，以及如何调整等。
19.请说明项目管理信息系统的功能。 答：项目管理信息系统的功能包括：
(1)投资控制(业主方)或成本控制(施工方); (2)进度控制; (3)合同管理。
有些项目管理信息系统还包括质量控制和一些办公自动化的功能。
20.请阐述项目管理信息系统的意义。 答：应用项目管理信息系统的主要意义是： (1)实现项目管理数据的集中存储; (2)有利于项目管理数据的检索和查询; (3)提高项目管理数据处理的效率; (4)确保项目管理数据处理的准确性;
(5)可方便地形成各种项目管理需要的报表。
第二篇：2010年一级建造师考试真题及答案
2010年一级建造师《专业工程管理与实务(建筑工程)》考试真题
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.在建筑结构中，从基础到上部结构全部断开的变形缝是(
)。 P9 A.伸缩缝
B.沉降缝
C.防震缝
D.温度缝
2.如图所示，Pl、P2分别为两个相互垂直力的合力。关于P
1、P2的关系，正确的是( )。P9
A.P1=P2 B.P2=3P1 C.P1 D.P2>3P1 3.下列常见建筑结构体系中，适用房屋建筑高度最高的结构体系是( )。 P16 A.框架
B.剪力墙
C.框架一剪力墙
D.筒体
4.大跨度混凝土拱式结构建(构)筑物，主要利用了混凝土良好的( )。 P19 A.抗剪性能
B.抗弯性能
C.抗拉性能
D.抗压性能
5.关于建筑物体形系数和耗热量比值的关系，正确的是( )。 P22 A.体形系数越大，耗热量比值越大
B.体形系数越大，耗热量比值越小
C.体形系数越小，耗热量比值越大
D.耗热量比值与体形系数无关
6.在混凝土工程中，配制有抗渗要求的混凝土可优先选用( )。 P39 A.火山灰水泥
B.矿渣水泥
C.粉煤灰水泥
D.硅酸盐水泥
7.节水型卫生坐便器的用水量最小应不人于( )L。 P55 A.3 B.5 C.6 D.8
- 1
A.200 B.250 C.300 D.350
16.建筑型钢结构B类防火涂料的耐火极限可达( )h。 134 A.0.5—1.0 B.0.5～1.5 C.0.5～2.0 D.1.5—3.0 17.关于轻质隔墙工程的施工做法，正确的是( )。 P155 A.当有门洞口时，墙板安装从墙的一端向另一端顺序安装·
B.抗震设防区的内隔墙安装采用刚性连接
C.在板材隔墙上直接剔凿打孔，并采取保护措施
D.在设备管线安装部位安装加强龙骨
18.当设计无要求时，关于无粘接预应力筋张拉施工的做法，正确的是( )。 P138 A.先张拉楼面梁，后张拉楼板
B.梁中的无粘接筋可按顺序张拉
C.板中的无粘接筋可按顺序张拉
D.当曲线无粘接预应力筋长度超过30m时宜采用两端张拉
19.吊顶工程施工中，明龙骨饰面板的安装应符合( )的规定。 P154 A.确保企口的相互咬接及图案花纹吻合
B.玻璃吊顶龙骨上留置的玻璃搭接应采用刚性连接
C.装饰吸声板严禁采用搁置法安装，
D.饰面板与龙骨嵌装时，饰面板应事先加工成坡口
20.《建筑装饰装修工程质量验收规范 (GB 50210--2001)规定，幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件的连接应采用( )连接。 P164 A.铆接
B.螺栓
C.双面焊
D.单面焊
二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分) 21.关于非抗震设计的框架结构，不同部位震害程度的说法，正确的有( )。 P15 A.柱的震害轻于梁
B.柱顶震害轻于柱底
C.角柱的震害重于内柱
D.短柱的震害重于一般柱
E.填充墙处是震害发生的严重部位之一
22.关于在混凝土中掺入减水剂所起的作用，正确的是( )。 P47 A.若不减少拌合用水量，能显著提高拌合物的流动性
B.当减水而不减少水泥时，可提高混凝土强度
- 3
C.分段拆除架体高差达3步
D.及时取出、放下已松开连接的杆件
E.遇有六级及六级以上大风时，停止脚手架拆除作业
30.施工现场平面管理的依据应包括( )对施工现场的管理要求。 P292 A.政府主管部门
B.建设单位
C.上级公司
D.施工平面图
E.行业协会
三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分) (一) 背景资料
某办公楼工程，地下一层，地上十层，现浇钢筋混凝土框架结构，预应力管桩基础。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同，合同工期为29个月。按合同约定，施工总承包单位将预应力管桩工程分包给了符合资质要求的专业分包单位。施工总承包单位提交的施工总进度计划如图1-1所示(时间单位：月)，该计划通过了监理工程师的审查和确认。
合同履行过程中，发生了如下事件：
事件一：专业分包单位将管桩专项施工方案报送监理工程师审批，遭到了监理工程师拒绝。在桩基施工过程中，由于专业分包单位没有按设计图纸要求对管桩进行封底施工，监理工程师向施工总承包单位下达了停工令，施工总承包单位认为监理工程师应直接向专业分包单位下达停工令，拒绝签收停工令。 事件二：在工程施工进行到第7个月时，因建设单位提出设计变更，导致G工作停止施工1个月。由于建设单位要求按期完工，施工总承包单位据此向监理工程师提出了赶工费索赔。根据合同约定，赶工费标准为18万元/月。
事件三：在H工作开始前，为了缩短工期，施工总承包单位将原施工方案中H工作的异节奏流水施工调整为成倍节拍流水施工。原施工方案中H工作异节奏流水施工横道图如图1-2所示(时间单位：月)。
问题
1.施工总承包单位计划工期能否满足合同工期要求?为保证工程进度目标，施工总承包单位应重点控制哪条施工线路? 2.事件一中，监理工程师及施工总承包单位的做法是否妥当?分别说明理由。
3.事件二中，施工总承包单位可索赔的赶工费为多少万元?说明理由。
4.事件三中，流水施工调整后，H工作相邻工序的流水步距为多少个月?工期可缩短多少个月?按照图1-2格式绘制出调整后H工作的施工横道图。
1、符合合同工期(2分)，计划工期为29个月的那条，
1、
2、
3、
5、
6、
7、8加箭线。(2分)
2、监理工程师做法妥当(1分)，应为总承包编制送审(1分);监理送达总包妥当建设单位(1分)，总承包做法不妥当(1分)，建设单位建设单位只与总包有合同关系，和分包单位无合同关系。(1分)
3、索赔为0(2分)，G工作总时差为2个月，大于停工1个月。(2分)
4、K1=2个月K2=1个月 (2分)，可缩短到5个月(1分)图(5分)。
- 5
事件三：施工总承包单位为了提醒、警示施工现场人员时刻认识到所处环境的危险性，随时保持清醒和警惕，在现场出入口和基坑边沿设置了明显的安全警示标志。
事件四：本工程二层多功能厅设计为铝合金龙骨中密板材隔墙，下端为木踢脚。装饰装修公司在施工前编制了装饰装修施工方案，明确了板材组装顺序和节点处理措施。
问题
1.指出事件一中的不妥之处，分别说明理由。
2.除地质勘察报告外，基坑支护结构形式选型依据还有哪些?本工程深基坑开挖专项施工方案补充了哪些主要内容? 3.事件三中，施工现场还应在哪些位置设置安全警示标志(至少列出五项)? 4.事件四中，板材组装应按什么顺序进行?板材安装节点应如何处理? (四) 背景资料
某商业用房工程，建筑面积15000m2，地下一层，地上四层。施工单位与建设单 位采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一99—0201)签订了工程施工合同。 合同约定：工程工期自2009年2月1日至2009年12月31日;工程承包范围为图纸 所示的全部土建、安装工程。合同造价中含安全防护费、文明施工费120万元。
合同履行过程中，发生了如下事件：
事件一：2009年5月12日，工程所在地区发生了7.5级强烈地震，造成施工现场部分围墙倒塌，损失6万元;地下一层填充墙部分损毁，损失10万元;停工及修复共30天。施工单位就上述损失及工期延误向建设单位提出了索赔。
事件二：用于基础底板的钢筋进场时，钢材供应商提供了出厂检验报告和合格证，施工单位只进行了钢筋规格、外观检查等现场质量验证工作后，即准备用于工程。监 理工程师下达了停工令。
事件三：截止到2009年8月15日，建设单位累计预付安全防护费、文明施工费共计50万元。
事件四：工程竣工结算造价为5670万元，其中工程款5510万元，利息70万元，建设单位违约金90万元。工程竣工5个月后，建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项，欠款总额为1670万元(含上述利息及建设单位违约金)，随后施工单位依法行使了工程款优先受偿权。
事件五：工程竣工后，项目经理部按“制造成本法”核算了项目施工总成本，其构成如下：直接工程费4309.20万元，措施费440.80万元，规费11.02万元，企业管理费332.17万元(其中施工单位总部企业管理费为220.40万元)。
问题
1.事件一中，施工单位的索赔是否成立?分别说明理由。
2.事件二中，施工单位对进场的钢筋还应做哪些现场质量验证工作? 3.事件三中，建设单位预付的安全防护费、文明施工费的金额是否合理?说明理由。
4.事件四中，施工单位行使工程款优先受偿权可获得多少工程款?行使工程款优先受偿权的起止时间是如何规定的? 5.按“制造成本法”列式计算项目施工直接成本、间接成本和项目施工总成本。
- 7
2010年建筑工程网友版答案
1、沉降缝
2、P1
3、筒体
4、抗压性能
5、体形系数大，耗热量比值大
6、火山灰水泥
7、6L
8、丙烯酸酯
9、大气稳定
10、难燃性
11、基础底板上
12、采用多道内支撑排桩.....
13、分段分层
14、上下皮砌块的竖向灰缝不足150mm时....
15、 钎探300MM
16、耐火极限 0.5-2.0
17、在设备管线安装部位安装加强龙骨...
18、板中的无粘结筋可按顺序张拉....v
19、确保企口的相互咬接及图案花纹吻合
20、螺栓
21、角柱的危害重于内柱、填充墙处震害发生的严重部位之
一、 短柱危害重于一般柱
22、若不减少...水....提供流动性;....提高强度;.....节约水泥;耐久性改善
23、拉伸强度和延伸率低;温度稳定性较差、耐老化性能差)
24、营业税、城市维护建设税、教育附加税
25、对不同材料基本交接处的加强措施项目...隐蔽验收;设计无要求时....;当抹灰厚度大于35mm时....
26、新建筑物的混凝土抹灰基层...;旧墙面在涂饰前...;厨房、卫生间墙面采用耐水腻子
27、浇筑前清洁工作采用....;加工好的玻璃...抽取1%...
28、未采取有效的降排水....;边坡顶部堆载过大;开挖次序方法不当
29、先拆除上部杆件....;及时取出....;遇六级风..... 30、建设单位、施工平面图、主管部门、上级公司) 案例一：
1、符合合同工期(2分)，计划工期为29个月的那条，
1、
2、
3、
5、
6、
7、8加箭线。(2分)
2、监理工程师做法妥当(1分)，应为总承包编制送审(1分);监理送达总包妥当建设单位(1分)，总承包做法不妥当(1分)，建设单位建设单位只与总包有合同关系，和分包单位无合同关系。(1分)
3、索赔为0(2分)，G工作总时差为2个月，大于停工1个月。(2分)
4、K1=2个月K2=1个月 (2分)，可缩短5个月(1分)图(5分)。 案例二：
1、安全专项施工方案：建筑幕墙安装施工、塔吊、施工电梯、模板、脚手架 每项1.5，都对5分
2、孔洞处理需要与设计单位共同研究制定补强方案，然后按批准后的方案进行处理(2分)。先将孔洞处的不密实的混凝土凿掉，要凿成斜形(外口向上) (1分)，用清水冲刷干净，并保持湿润(1分)，然后用高一等级的微膨胀豆石混凝土浇筑、捣实后(1分)，认真养护。有时因孔洞大需支模板后才浇筑混凝土(1分)。
3、不应由管道安装工独立完成施焊工作(1分);焊接工人要持证上岗(1分);未办理动火手续(1分);不应对作业环境未作了解前进行焊接(1分);随意堆放易燃材料不对(1分)。
4、幕墙隐蔽工程验收：预埋件、后置埋件、防雷装置、幕墙四周、内表面与立体结构之间的封堵、隐框玻璃幕墙玻璃板块的固定、单元式幕墙的封口节点 每项(1分) 案例三
- 9
2010年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题
一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.根据《注册建造师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是( )。
A.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 B.国务院建设主管部门
C.中国建筑业协会建造师分会 D.国务院发展和改革委员会 2.根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是( )年。 A.1 B.2 C.4 D.20 3.对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是( )。 A.国务院建设主管部门
B.省、自治区、直辖市人民政府 C.建设行业协会
D.人事部或其授权机构
4.民事法律关系的内容是指( )。 A.民事权利和民事义务
B.民事权利和民事责任 C.民事规范和民事责任
D.民事义务和民事责任
5.根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工：单位的( )。 A.委托代理人
B.法定代理人 C.指定代理人
D.职务代理人
6.根据《物权法》，建设用地使用权属于( )。 A.所有权
B.用益物权 C.担保物权 D.留置权
7.根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是( )。
A.已经取得安全生产许可证
B，办理了丁程质量监督手续
C.有满足施工需要的施工：图纸
D.已经取得规划许可证
8.根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是( ) A.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列
- 11
是( )。 A.国务院
B.国务院负责安全生产监督管理的部门 C.国务院建设行政主管部门
D.国务院铁路、交通、水利等有关部门 17.关于和解的说法，错误的是( )。 A.和解可以发生在民事诉讼的任何阶段
B.当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解 C.和解协议具有强制执行的效力
D.当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书
18.下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是( )。 A.工程建设项目施工招标投标办法
B.安全生产许可证条例 C.安全生产法
D.建筑业企业资质管理规定
19.某建设单位与施工单位签订赶工奖罚协议。双方约定：双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据《合同法》，该赶工奖罚协议为( )合同。 A.附期限
B.附条件
C.显失公平
D.可变更、可撤销
20.某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为( )万元。 A.10 B.4 C.16 D.12 21.下列劳动合同条款，属于必备条款的是( )。 A.福利待遇
B.劳动条件 C.试用期
D.补充保险
22.某施工单位的副经理将其个人所有的钢管出租给本单位，并签订了租赁合同。根据《公司法》该合同须经过( )同意。 A.监事会
B.工会
C.股东会
D.董事会
23.根据《民事诉讼法》及相关规定，人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协助向( )履行债务。 A.金融机构
B.败诉方
C.执行法院
- 13
B.工程项目采用的材料;设备
C.工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节 D.工程项日的安全、质量
31.关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是( )。
A.在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据 B，未经行政复议程序，不能提起行政诉讼 C，法院审理行政诉讼案件不适用调解 D。行政诉讼坚持谁主张谁举证原则
32.甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后500万元债务的清偿问题的说法，正确的是( )。 A.乙公司与丙公司均不承担清偿责任
B.应当由乙、丙公司承担连带债务 C.应当由甲公司承担全部债务
D.应当由乙公司承担全部债务
33.施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于( )。 A.要约邀请 B。承诺
C.新要约
D.部分承诺
34。根据《合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起( )年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。 A.2 B.3 C.4 D. 5 35.某建筑施工单位有50名从业人员。根据《安全生产法》，该单位应当( )。 A.配备兼职安全生产管理人员
B.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 C.因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员 D.配备专职安全生产管理人员 ，
36.工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是( )。
A.修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过当地公安消防机构批准
B.禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火 C.自动消防系统的操作人员必须持证上岗
D.禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所
37.水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为( )。 A.施工单位发出订购水泥的要约时
B.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时 C.水泥厂发出答复文件时
D.水泥厂的答复文件到达施工单位时
- 15
A.证人只提交书面证词无须出庭作证 B.证人有义务出庭作证 C.证人在庭审时应当旁听
D.数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问
46.施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过( )30天。 A.招标文件发出日
B.投标文件截止日 C.中标日期 D.投标有效期
47.关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是( )。
A.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利
B.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利
C.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿 D.分包单位只对总承包单位负责
48.划拨土地使用权只能由( )人民政府依法批准。 A.中央 B.省级以上 C.镇级以上 D.县级以上
49.根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是( )。
A.招标人从几名中标候选人中确定中标人 B.招标人在开标前将投标情况告知其他投标人 C.招标人预先内定中标人
D.招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利
50.建设单位与施工单位的合同中约定：“双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是( )。 A.只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁 B.只能向有管辖权的人民法院起诉 C.应由甲仲裁委员会进行仲裁
D.建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁 51.建设工程施工合同应以( )为合同履行地。 A.原告住所地
B.合同签订地 C.被告住所地
D.施工行为地 52.根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权白登记时设立的是( )。 A.正在建造的建筑物 B.生产设备、原材料 C.交通运输工具
D.正在建造的船舶、航空器
- 17
月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。 A.3 B.2 C.4 D.6 61.根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由( )支付。
A.总承包单位和分包单位按一定比例共同 B.分包单位 C.建设单位 D.总承包单位
62.根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是( )。 A.工程施工图纸
B.法律、法规 C.监理合同
D.施工合同中约定采用的推荐性标准
63.某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行了维修，之后应向( )主张维修费用。 A.建设单位 B.设计单位
C.物业管理单位
D.大楼使用者
64。某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由( )负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。 A.相关管线产权部门 B.市政管理部门
C.城建档案管理部门
D.建设单位
65.在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是( )。 A.受益人
B.保险人
C.被保险人
D.投保人
66.承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使( )。 A.留置权
B.抵押权 C.抵消权
D.质押权
67.某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标文件中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人( )。
A.征得其他所有投标人同意后可以认定投标文件有效
- 19
B.承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
C.承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
D.工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期
E.建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期
75.关于建设工程施工合同一般条款的说法，正确的有( )。 A.建设单位的名称应以其营业执照上的名称为准 B.合同标的是财产
C.履行地点为项目所在地
D.违约责任是当事人违反合同义务的责任 E.有关施工组织设计的内容即为履行方式条款
76.关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法，符合《建设工程文件归档整理规范》的有( )。
A.建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位形成的文件由负责主要施工任务的施工单位整理立卷，并及时向建设单位移交
B.在施工合同中，建设单位应对工程文什套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求
C.在组织工程竣工验收前，建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收
D.末取得工程档案验收认可文件，建没单位不得组织竣工验收
E.建设工程实行总承包的，各分包单位可将汇总、收集的档案直接向建设单位移交
77.关于物权的说法，正确的有( )。
A.所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 B.用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 C.国家所有土地的所有权和使用权都不能转移
O，建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权 E.两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上
78.根据《消防法》，关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法，正确的有( )。
A.消防设计图纸审核不合格的，不得颁发施工许可证 B.自动消防系统的操作员必须持证上岗
C.建设工程未经消防验收或消防验收不合格的，不得擅自使用 D.消防器材的经销人员必须持证上岗
E.企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人
79.下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有( )。 A.在保险合同成立前，被保险人发生伤害 B.被保险人在施工现场外发生伤害
C.被保险人因过失而在工程作业中坠落受伤 D.被保险人在施工现场斗殴而发生伤害 E.被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤
- 21
D.同时施工 E.同时投产使用
87.根据《合同法》，缔约过失责任的构成要件有( )。 A.发生在订立合同的过程中 ：
B.当事人违反了诚实信用原则所要求的义务 C.受害方的信赖利益遭受损失 D.合同被确认无效
E.在订立合同时显失公平
88.下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有( )。 A.工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤 .
B.施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡 C.施工单位违约造成供货商重大损失
D.分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏 E.施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金
89.根据《立法法》， ( )之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。 A.部门规章
B.地方政府规章与部门规章
C.同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定 D.部门规章与地方性法规 E.地方性法规与地方政府规章
90.某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有( )。 A.担保权 B.任意撤销权 C.抗辩权
D.抵消权
E.人身损害赔偿请求权
91.根据担保法律制度，关于抵押的说法，正确的有( )。 A.抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移
B.除受让人代为清偿债务以外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移
C.抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押人提供相应的担保
D.抵押人转让抵押物所得价款超过债权数额的部分，归抵押人所有 E.抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保
92.当事人就合同履行地点约定不明确，不能达成补充协议，又不能根据合同有关条款和交易习惯确定的，则( )，
A.给付货币的，在接受货币一方所在地履行 B.履行义务一方有权选择履行地点
C.交付不动产的，在不动产所在地履行 D.接受履行方有权选择履行地点
E.其他标的，在履行义务一方所在地履行
93.关于不安抗辩权成立条件的说法，正确的是( )。 A.应当先履行债务的当事人未提供适当担保
- 23
A.公司股东 B.公司董事长
C.公司职工代表 D.公司总经理 E.公司财务经理
2010年一级建造师法规答案
- 25
D.施工总承包单位
9.根据《建设工程施工合同(;示范文本)》(GP一99—0201)，合同实施过程中工程师同意采用承包人的合理化建议，由此所发生的费用或获得的收益应由( )。
A.发包人与承包人另行约定分担或分享 B.发包人承担或享有
C.发包人、承包人和工程师根据约定分担或分享 D.承包人承担或享有
10.施工生产要素的质量控制中，对模板、脚手架等施工设施，除按适用的标准定型选用外，一般应按( )要求进行专项设计。 A.施工质量
B.设计及施工 C.施工工艺 D.现场安全
11.施工项目管理班子成员编制的施工项目成本计划如果达不到目标要求，则应( )，并重新编制成本计划。 A.重新分解落实成本目标
B.寻找降低成本的途径
C.对项目成本进行再分解
D.修订企业定额
12.可以接受业主方、施工方、供货方或建设项目工程总承包方的委托，提供代表委托方利益的项目管理服务的组织是( )。 A.设计单位
B.建设单位
C.项目管理咨询企业
D.房地产公司
13.某工程网络计划中，工作M的总时差为5天，自由时差为3天;在计划执行情况的检查中，发现只有工作M的实际进度拖后了4天。则关于工作M实际进度的说法，正确的是( )。
A。使总工期拖后l天，使后续工作最早开始时间拖后1天 B.不影响总工期，也不影响后续工作的正常进行
C。使总工期拖后1天，但不影响后续工作的正常进行 D.不影响总工期，但使后续工作最早开始时间拖后1天
14。按照工程建设项目物资采购管理程序，物资采购首先应( )。 A.拟定物资采购合同
B.明确采购的要求、采购分工和责任 C.选择合格的产品供应或服务单位
D.进行采购策划，编制采购计划
15。建设工程项目环境管理的目的是通过保护生态环境，使( )。 A.社会经济的发展与人类生存环境相协调 B.环境能够服务于人类经济社会的发展
C。环境污染不至于造成人类生存基本条件的破坏 D.工程项目施工场界内的污染得到有效防治
16.在建筑材料采购合同中，委托运输部门运输、送货或代运的产品，其交货
- 27
D.职业健康安全和环境管理计划
24.业主在向中标人授标前，要求中标人对施工方案进行修改，由此引起的费用增加由( )承担。 A.监理人
B.招标人 C.中标人
D.业主
25.施工成本控制的基本步骤为( )。 A.比较→纠偏→分析→预测→检查
B.比较→分析→预测→纠偏→检查 C.比较→预测→分析→检查→纠偏
D.比较→检查→预测→纠偏→分析
26.根据《建筑安装工程费用项目组成》 (建标[2003]206号文)，工程排污费属于建筑安装工程费中的( )。 A.企业管理费
B.措施费 C.规费
D.直接工程费
27.下列进度控制措施中，属于管理措施的是( )。 A.建立进度控制的会议制度
B.分析影响项目工程进度的风险 C.制定项目进度控制的工作流程 D.选用有利的设计和施工技术
28.下列风险因素中，属于组织风险的是( )。 A.工程资金供应的条件
B.现场防火设施的可用性 C.施工方案
D.业主方人员的能力
29.某项目经理在一栋高层建筑的施工中，由于工作失误，致使施工人员伤亡并造成施工项目重大经济损失，施工企业对该项目经理的处理方式是( )。 A.追究法律责任
B.吊销其建造师资格证书 C.追究社会责任
D.追究经济责任
30.清理高层建筑施工垃圾的正确做法是( )。
A.将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理 B.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走 C.将各楼层施工垃圾装入密封容器后吊走 D.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理
31.在建设工程项目质量的形成过程中，应在建设项目的( )阶段完成质量需求的识别。 A.设计
B.竣工验收 C.决策
- 29
C.57 D.56.75 40.施工承包合同履约担保的有效期始于( )之日。 A.投标截止
B.发出中标通知书
C.施工承包合同签订
D.工程开工
41.根据国发[2003]5号文，取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由( )决定。 A.建筑业企业
B.建设行政主管部门 C.项目业主
D.项目监理单位
42.对一个建设工程项目而言，项目信息门户的主持者一般是项目的( ) 。 A.业主
B，设计单位 C.主管部门 D.施工单位
43.双代号时标网络计划中，波形线表示工作的( )。 A.总时差
B.相干时差 C.工作时间
D.自由时差
44.在进行直方图分布位置的观察分析时，如果质量特性数据的分布居中且边界与质量标准的上下界限有较大距离，说明生产过程的质量能力( )。 A.适中，符合要求
B.偏大，不经济
C. 偏小，需要整改
D.处于临界状态，应采取措施
45.在建设工程项目决策阶段，建设单位职业健康安全与环境管理的任务是( )。
A.对环境保护和安全设施的设计提出建议 B.办理有关安全和环境保护的各种审批手续 C.对生产安全事故的防范提出指导意见
D.将保证安全施工的措施报有关管理部门备案
46。施工安全控制程序包括：①安全技术措施计划的落实和实施;②编制建设工程项目安全技术措施计划;③安全技术措施计划的验证：④确定每项具体建设工程项目的安全目标;⑤持续改进。其正确顺序是( )， A.②一⑧一④一①一⑤
B.②一④一①一③一⑤ C.④一②一①一⑧一⑤
D.④一②一⑧一①一⑤
47.下列索赔事件中，承包人可以索赔利润的是( )。 A.工程变更
- 31
D.0.48万元：0.80 55.施工项目的安全检查应由( )组织，定期进行。 A.项目技术负责人
B.项目经理
C.专职安全员
D.企业安全生产部门
56.运用动态控制原理进行建设工程项目投资控制，首先进行的工作是( )。 A.分析投资构成，确定投资控制的重点 B.分析并确定影响投资控制的因素
C.进行投资目标分解，确定投资控制的计划值 D.收集经验数据，为投资控制提供参考值
57.在职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行过程中，组织对其自身的管理体系所进行的检查和评价，称为( )。 A.持续改进 B.管理评审 C.系统评审
D.内部审核
58.建设工程项目总承包模式下，承包人要完成的工作是( )。 A。负责项目的征地拆迁
B.进行并负责工程设计
C.编制项目可行性研究报告
D.办理项目规划许可证
59.项目人力资源管理的目的是( )。 A.调动项目参与人的积极性 B.建立广泛的人际关系 C.招聘或解聘员
D.对项目参与人员进行绩效考核
60.建设工程项目质量控制系统运行的核心机制是( )。 A.反馈机制 B.持续改进机制 C。动力机制
D.约束机制
61.某混凝土基础工程招标文件中估计工程量为1.2万立方米。合同约定：该工程为全费用单价，每立方米400元;当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单价为每立方米350元。工程结束时施工单位实际完成混凝土工程量1.5万立方米，则该混凝土工程款为( )万元。 A.585 B.600 C。591 D.525 62.当关键线路的实际进度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工作中，选择( )的工作，压缩其作业持续时间。 A.资源强度小或费用低
B.资源强度小且持续时间短
- 33
C.论证进度目标实现的经济性
D.确定调整进度目标的方法
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
71.投标人须知是招标人向投标人传递招标基础信息的文件，投标人应特别注意其中的( )等内容。 A.招标工程的范围
B.投标人的责权利 C.施工技术说明
D.投标文件的组成 E.重要时间安排
72.根据《建设工程施工合同(示范文本)》 (GF一99—0201)，下列工作内容中，属于承包人义务的有( )。
A.支付施工现场邻近的古树保护费用
B.办理夜间施工许可证 C.照管未交212212程 D.办理施工许可证
E.办理施工现场爆破作业申请
73.在工程项目施工阶段，监理机构的主要工作任务有( )。 A.参与设计交底
B.签署单位工程质量评定表 C.审查施工组织设计
D.审查施工单位申报的月度和季度计量表
E.对施工单位的检测仪器设备、度量衡进行定期检验和不定期抽验 74.下列建设工程项目进度控制措施中，属于经济措施的有( )。 A.编制资源需求计划 B.明确资金供应条件 C.落实经济激励措施
D.审核设计预算 E.应用价值工程方法
75.关于质量管理体系八项原则的说法，正确的有( )。 A.将相关资源和活动作为过程进行管理 B.领导者确立本组织统一的质量宗旨和方向 C.全员参与
D.以事实为依据做出决策 E.以产品为关注焦点
76.下列环境管理体系的构成要素中，属于核心要素的有( )。 A.信息交流 B.环境方针 C.环境因素 D.运行控制 E.内部核审
77.承包人在履行和实施合同前进行合同分析，其目的和作用有( )。
- 35
C.同时验收
D.同时施工 E.同时投产使用
85.下列建设工程担保中，由承包人(投标人)提交担保的有( )。 A.支付担保
B.投标担保 C.履约担保
D.预付款担保 E.工程保修担保
86.建设工程施工质量的事后控制是指( )。 A.质量活动结果的评价和认定
B。质量活动的检查和监控 C.质量活动的行为约束
D。质量偏差的纠正 E.已完施工的成品保护
87.关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的有( )。 A.各类进度计划的编制程序、审批程序属于组织措施的范畴 B.管理措施主要涉及管理的思想、方法和承发包模式 C.风险管理属于进度控制管理措施的范畴 D.应用信息技术属于进度控制管理措施的范畴
E.在工程进度受阻时，应首先对有无设计变更的可能性进行分析 88.关于施工成本计划编制的说法，正确的有( )。 A.在编制施工成本支出计划时，无需考虑不可预见费
B.施工成本可分解为人工费、材料费、机械费、间接费和税金 C.编制施工成本计划可利用控制项目进度的网络进度计划 D.编制施工成本计划的关键是确立目标成本
E.按进度编制的施工成本计划可以用“时间一成本累积曲线”来表示
89.根据《企业伤亡事故分类标准》，下列事故中，属于与建筑业有关的职业伤害事
故有( )。
A.物体打击
B.触电
C.机械伤害
D.辐射伤害 E.火药爆炸
90.根据《建设工程项目管理规范》 (GB/T 50326—2006)，项目经理的权限包括( )。
A.签订承包合同
B.自主选择分包单位
C.参与选择物资供应单位
D.主持项目经理部工作 E.制定内部计酬办法
91.根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》，下列建设工程活动中，属于特种作业的有( )。
- 37
98.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，检验批质量验收合格应满足的条件有( )。
A.主控项目经抽样检验合格
B.一般项目经抽样检验合格 C.具有完整的施工操作依据
D.具有总监理工程师的现场验收证明 E.具有完全的质量检查记录
99.运用动态控制原理控制建设工程项目投资，可以采取的纠偏措施有( )。 A.调整施工进度计划
B.调整投资控制的方法和手段 C.应用价值工程的方法
D.制定节约投资的奖励措施 E.优化施工方法
100.承包人向发包人索赔时，所提交索赔文件的主要内容包括( )。 A.索赔证据 B.索赔事件总述
C.索赔合理性论述
D.索赔要求计算书. E.索赔意向通知
- 39
2010一级建造师《项目管理》答案
2010年一级建造师《建设工程经济》考试真题
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.甲施工企业年初向银行贷款流动资金200万元，按季度计算并支付利息，季度利率1.5%，则甲施工企业一年应支付的该项流动资金贷款利息为( )万元。 A.6.00 B.6.05 C.12.00 D.12.27 2.某人连续5年每年年末存入银行20万元，银行年利率6%，按年复利计息，第5年末一次性收回本金和利息，则到期可以收回的金额为( )万元。 A.104.80 B.106.00 C.107.49 D.112.74 3.年利率8%，按季度复利计息，则半年期实际利率为( )。 A.4.00%
B.4.04% C.4.07%
D.4.12%
4.对于完全由投资者自有资金投资的项目，确定基准收益率的基础是( )。 A.资金成本
B.通货膨胀
C.投资机会成本
D.投资风险
5.可用于评价项目财务盈利能力的绝对指标是( )。 A.价格临界点
B.财务净现值
C.总投资收益率
D.敏感度系数
6.某项目财务现金流量表的数据见表1，则该项目的静态投资回收期为( )年。
A.5.33 B.5.67 C.6.33 D.6.67 7.某工业项目建设投资额8250万元(不含建设期贷款利息)，建设期贷款利息620万元，全部流动资金700万元，项目投产后正常年份的息税前利润500万
- 41
B.贴现率
C.法定准备率
D.贷款利率
15.某拟建项目的设备投资占总投资的60%以上，拟采用的主要工艺设备已经明确，则编制该项目投资估算精度较高的方法是( )。 A.指标估算法
B.比例估算法
C.资金周转率法
D.生产能力指数法
16.下列会计要素中，属于流动负债的是( )。 A.短期投资
B.预付账款 C.应付票据
D.应付债券
17.在传统计价模式下，编制施工图预算依据的要素价格是根据( )确定的。 A.企业定额
B.市场价格
C.要素信息价
D.预算定额
18.某化工建设项目设计年生产能力5 7i吨，预计年固定总成本800万元，产品销售价格1500TrY吨，产品销售税金及附加为销售收入的10%，产品变动成本1150元/吨，则该项目用生产能力利用率表示的盈亏平衡点是( )。 A.100%
B.40% C.80%
D.55%
19.根据《企业会计准则》，施工企业发生的固定资产日常修理费应作为( )予以确认。
A.当期费用
B.待摊费用 C.直接费用
D.维持运营投资
20.根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》，在编制财务报表时，重要项目应单独列报，项目的重要性应当根据企业所处环境，从( )加以判断。 A.报表是否对外公告角度
B.企业是否上市角度
C.项目在财务报表中的排列位置 D.项目的性质和金额两个方面
21.在项目财务评价中，应计入经营成本的费用是( )。 A.折旧费
B.摊销费
C.利息支出
D.修理费
22.施工企业从建设单位取得工程预付款，属于企业筹资方式中的( )筹资。
- 43
C.具有招标代理资质的中介机构 D。项目管理公司合同管理机构
30，借贷记账法记账规则中， “借贷必相等”的含义是指将一笔经济业务在账户中登记时， ( )。
A.两个或两个以上账户中的借方金额之和与贷方金额之和必须相等 B.一个账户的借方金额必然等于另一个账户的贷方金额
C.两个或两个以上账户的借方金额与贷方金额之和必须等于经济业务的价值 D.两个或两个以上账户的借方金额与贷方金额之差必须等于经济业务的价值 31.某施工企业以1000万元购入一宗城市土地的使用权，准备建造自用办公大楼，该项土地使用权应作为企业的( )核算。 A.其他资产 B.流动资产
C.投资性地产
D.无形资产
32.设备经济寿命是指设备从投入使用开始，到( )而被更新所经历的时间。 A.加工精度下降导致产品质量不稳定 B.运行经济效益开始下降 C.继续使用在经济上不合理 D.因磨损严重而无法正常运行
33.计入建筑安装工程造价的教育费附加的计算基础是( )。 A.应纳营业税额和城市维护建设税之和 B.建筑安装工程直接工程费 C.建造合同收入 D.应纳营业税额
34.工程量清单作为招标文件的组成部分，其完整性和准确性应由( )负责。 A.监理人
B.招标人
C.招投标管理部门
D.投标人
35.在我国，投资估算是指在( )阶段对项目投资所作的预估额。 A.施工图设计
B.施工准备 C.项目决策
D.初步设计
36.项目竣工验收前，施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计入( )。 A.措施费
B.规费
C.直接工程费
D.企业管理费
37.设计概算是设计单位编制和确定的建设工程项目从筹建至( )所需全部费 用的文件。
A.竣工交付使用
B.办理完竣工决算 C.项目报废
- 45
工程建设其他费为100万元，建设期两年，建设期内预计年平均价格总水平上涨率为5%，则该项目的涨价预备费的计算基数应为( )万元。 A.1900 B.1200 C.700 D.1800 45。下列建设投资中，属于项目静态投资的是( )。 A.基本预备费
B.建设期间新增税费 C.涨价预备费
D.建设期利息
46.某斗容量1m3正铲挖土机的机械台班产量为4.96(定额单位100m3)，小组成员两人，则挖100m3土的人工时间定额为( )工日。 A.0.40 B.4.96 C.2.48 D.0.20 47.国际工程投标报价中，暂定金额的处理方式是( )。 A.计入投标人工程总报价，由业主决定其用途 B.不计入投标人工程总报价，由业主决定其用途 C.不计入投标人工程总报价，由承包商决定其用途 D.计入投标人工程总报价，由承包商决定其用途
48.企业存货的总成本是存货的取得成本、储存成本和( )之和。 A.购置成本
B.存货保险费用 C.订货成本
D.缺货成本
49.某设备4年前的原始取得成本是10000元，目前的账面价值是4000元，可变现净值为1500元。在进行设备更新分析时，应视为该设备沉没成本的价值为( )元。 A.2500 B.8500 C.10000 D.1500 50.企业的流动资产包括存货、库存现金、应收账款和( )等。 A.短期借款
B.预收账款 C.应付账款
D.预付账款
51.对于合同结果不能可靠地估计、合同成本能够收回的施工合同，其合同收入应按照( )确认。 A.合同初始收入
B.实际合同成本+合理利润 C.已经发生的全部成本
- 47
D.检查标价计算是否存在错误
60。某采用工程量清单计价的招标工程，工程量清单中挖土方的工程量为2600立方米，投标人甲根据其施工方案估算的挖土方工程量为4400立方米，直接工程费为76000元，管理费为18000元，利润为8000元，不考虑其他因素，则投标人甲填报的综合单价应为( )元/立方米。 A.36.15 B.29.23 C.39.23 D.23.18
二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
61.建设项目财务盈利能力分析中，动态分析指标有( )。 A.财务内部收益率
B.财务净现值
C.财务净现值率
D.动态投资回收期 E.投资收益率
62.建设项目敏感性分析中，确定敏感因素可以通过计算( )来判断。 A.盈亏平衡点
B.评价指标变动率
C.不确定因素变动率
D.临界点 E.敏感度系数
63.绘制现金流量图需要把握的现金流量的要素有( )。 A.现金流量的大小
B.绘制比例 C.时间单位 D.现金流入或流出 E.发生的时点
64.企业分配利润时，向投资者分配利润的形式有( )。 A.普通股股利
B.转作股本的普通股股利 C.转作资本的普通股股利
D.优先股股利 E.法定盈余公积金
65.公司型合资结构是项目投资结构基本的法律形式之一，关于该形式下项目发起人与项目合资公司之间关系的说法，正确的有( )。 A.发起人根据股东协议认购合资公司股份 B.发起人在项目中的利益都是间接的
C.合资公司是与发起人完全分离的独立法律实体 D.发起人直接拥有项目资产的产权 E.发起人在项目中的利益都是直接的
66.估算设备工器具购置费时，国产标准设备运杂费的构成包括( )。
- 49
第三篇：2011年二级建造师考试真题及答案
2011年二级建造师考试真题及答案[1] 该文章转载自无忧考网：http://www.51test.net
【网络综合 - 二级建造师考试试题】施工管理。
一、单项选择题(共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1、甲单位拟新建一电教中心，经设计招标，由乙设计院承担该项目设计任务。下列目标中，不属于乙设计院项目管理目标的是(
)。
A.项目投资目标
B.设计进度目标
C.施工质量目标
D.设计成本目标
2、某建设工程项目施工总承包管理模式，其中的二次装饰装修工程由建设单位发包给乙单位。在施工中，乙单位应该直接接受(
)的工作指令。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工总承包管理企业
D.施工承包企业
3、采用项目结构图对建设工程项目进行分解时，项目结构的分解应与整个建设工程实施的部署相结合，并与将采用的(
)结合。
A.组织结构
B.工程流程
C.职能结构
D.合同结构
4、建设工程施工管理中的组织结构图反映的是(
)。
A.一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系
B.一个项目中各组成部分之间的组织关系
C.一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系
D.一个项目中各组成部分之间的逻辑关系
5、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)，投标人所填报的分部分项工程的综合单价中不包括(
)。
A.规费
B.利润
C.管理费
D.直接工程费
6、编制施工管理任务分工表，涉及到的事项有：①确定工作部门或个人的工作任务;②项目管理任务分解;③编制任务分工表。正确的编制程序是(
)。
A.①②③
B.②①③
C.③②①
D.②③①
7、关于工作流程与工作流程图的说法，正确的是(
) A.业主方与项目各参与广播工作流程任务是一致的。 B.工作流程组织的任务就是编制组织结构图 C.工作流程图可以用来描述工作流程组织
D.工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系
8、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标【2003】206号)，下列建筑安装工程费用项目中，不属于直接工程是(
)
A.人工费
B.材料费
C.临时设施费
D.施工机械使用费
9、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标【2003】206号)，施工现场垂直运输机械操作司机的工资属于建筑安装工程费用的(
)。
A.人工费
B.施工机械使用费
C.现场管理费
D.企业管理费
10、某工程直接费为315万元，其中措施费为15万元，间接费率为8%，则间接费为(
)万元。
A.1.2
B.24
C.25.2
D.26.4
11、关于施工定额的说法，正确的是(
)。
A.施工定额是以分项工程为对象编制的定额
B.施工定额由劳动定额、材料消耗定额、施工机械台班消耗定额组成
C.施工定额广泛适用于施工企业项目管理，具有一定的社会性
D.施工定额由行业建设行政主管部门组成有一定水平的专家编制
12、关于周转性材料消耗量的说法，正确的是(
)
A.周转性材料的消耗量是指材料使用量
B.周转性材料的消耗量应当用材料的一次使用量和摊销量两个指标表示
C.周转性材料的摊销量供施工企业组织使用
D.周转性材料的消耗与周转使用次数无关
13、已知某斗容量1m3正铲挖土机，机械台班产量为476m3，机械利用系数0.85，则它在正常工作条件下，1h纯工作时间内可以挖土约(
)m?。
A.47
B.51
C.56
D.70
14、施工企业组织生产、编制施工计划。签发任务书的依据是(
)。 A.施工预算 B.施工图预算 C.投标报价
D.项目经理的责任成本
15、编制施工组织总设计时，资源需求量计划应在完成(
)后确定。 A.施工准备工作计划 B.施工总平面图 C.施工总进度计划 D.主要技术经济指标
16、某建设工程项目经理部根据目标动态控制原理，将项目目标进行了分解，那么在项目目标实施过程中，首先应进行的工作是(
)。
A. 确定目标控制的计划值
B.定期比较目标计划值与实际值
C.分析比较结果，采取纠偏措施
D.收集目标的实际完成值
17、运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅包括各分部分项工程的施工质量，还包括(
)。
A.设计图纸的质量
B.采购的建筑材料的质量
C.签订施工合同时决策质量
D.编制监理规划的质量
18、下列各项管理权力中，属于施工项目经理管理权力的是(
)。
A.自行决定是否分包及选择分包企业
B.编制和确定需政府监管的招标方案，评选和确定投标、中标单位
C.指挥建设工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的生产要素
D.代表企业法人参加民事活动，行使企业法人的一切权力
19、项目管理目标责任书应在项目实施之前，由(
)或其授权人与项目经理协商制定。
A.企业董事长
B.企业法定代表人
C.企业总经理
D.方管生产经营的副部经理
20、下列施工风险管理工作中，属于风险识别工作的是(
)。
A.确定风险因素
B.分析风险发生的概率
C.分析风险损失量
D.提出风险预警
21、根据《建设工程质量管理条例》，未经(
)签字的建筑材料不得在工程上使用。
A.监理员
B.专业监理工程师
C.总监理工程师代表
D.总监理工程师
22、监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时，应当 )。
A.责令施工企业整改
B.向施工企业项目经理报告 C.向建设单位驻工地代表报告 D.向建设行政主管部门报告
(
23、某建设工程施工合同约定："工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时扣起……"。已知合同总价200万元，工程预付款24万元，主材费的比重为60%，则该工程预付款起扣点为(
)万元。
A.24
B.120
C.160
D.176
24、某市拟新建一大型会展中心，项目建设单位组织有关专家对该项目的总进度目标进行论证，在调查研究和收集整理后，紧接着应进行的工作是(
)。
A.进行进度计划系统结构分析
B.进行项目结构分析
C.编制各级进度计划
D.确定工作编码
25、施工企业进度控制的任务是依据(
)对施工进度的要求控制施工进度。 A.建设项目总进度目标 B.施工总进度计划 C.建安工程工期定额 D.施工承包合同
26、在安排一个小型项目施工的进度时，只需编制(
)。 A.施工总进度方案 B.施工总进度规划 C.施工总进度计划 D.施工总进度目标
27、根据《标准施工招标文件》，承包人按照合同规定将隐蔽工程覆盖后，监理人又要求承包人对已覆盖部位揭开重新检验，经检验证明工程质量符合要求，由此增加的费用和延误的工期应由(
)承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.设计单位
28、下列进度计划中，可直接用于组织施工作业的计划是(
)。 A.施工企业的旬生产计划
B.建设工程项目施工的月度施工计划 C.施工企业的月度生产计划
D.建设工程项目施工的季度施工计划
29、关于横道图特点的说法，正确的是(
)。 A.横道图无法表达工作间的逻辑关系
B.可以确定横道图计划的关键工作和关键路线 C.只能用手工方式对横道图计划进行调整 D.横道图计划适用于大的进度计划系统
30、建设工程项目施工准备阶段的施工预算成本计划以项目实施方案为依据，采用(
)编制形式。
A.人工定额
B.概算定额
C.预算定额
D.施工定额
31、施工成本计划的编制基础是(
)。
A.施工成本考核
B.施工成本预测
C.施工成本核算
D.目标成本确定
32、施工成本计划作为施工成本控制的指导文件，其内容包括(
)。
A.预定的具体成本目标和实现控制目标的措施
B.预定的具体成本 目标和有可能出现的成本偏差
C.预定的经济效益目标和实现经济效益目标的手段
D.可能的工程变更和对变更的控制措施
33.施工成本控制过程中，为了及时发现施工成本是否超支，应该定期进行(
)的比较。
A.施工成本计划值与实际值
B.施工成本计划值与投标报价
C.成本实际值与投票报价
D.实际工程款支付与合同价
34、某施工项目经理对商品混凝土的施工成本进行分析，发现其目标成本是44万元，实际成本是48万元，因此要分析产量、单价、损耗率等因素对混凝土成本的影响程度，最适宜采用的分析方法是(
)。
A.比较法
B.构成比率法
C.因素分析法
D.动态比率法
35、某建设工程施工合同约定：工程无预付款，进度款按月结算，保留金按进度款的3%逐月扣留，监理工程师每月签发付款凭证的最低限额为25万元。经计量确认，施工单位第一个月完成工程款25万元，第二个月完成工程款30万元，则第二个月监理工程师应签发的付款金额为(
)万元。
A.24.25
B.29.1
C.53.25
D.55
36、根据国际惯例，承包商自有设备的窝工费一般按(
)计算。
A.台班折旧费
B.台班折旧费+设备进出现场的分摊费
C.台班使用费
D.同类型设备的租金
37、根据《质量管理体系》(GB/T19000-2000)，施工企业开展质量管理和质量保证的基础是(
)。
A.质量体系文件
B.质量手册
C.程序文件
D.质量计划
38、建设工程施工项目开工前编制的工程测量控制方案应由(
)批准后实施。
A.项目经理
B.公司技术负责人
C.公司总工程师
D.项目技术负责人
39、建设工程施工项目竣工验收应由(
)组织。
A.监理单位
B.施工企业
C.建设单位
D.质量监督机构
40、某建设工程项目施工过程中，由于质量事故导致工程结构受到破坏，造成6000万元的直接经济损失，这一事故属于(
)。
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故
41、某批混凝土试块经检测发现其强度值低于规范要求，后经法定检测单位对混凝土实体强度进行检测后，其实际强度达到规范允许和设计要求。这一质量事故宜采取的处理方法是(
)。
A.加固处理
B.修补处理
C.不作处理
D.返工处理
42、建设工程项目开工前，工程质量监督的申报手续应由项目(
)负责。 A.建设单位 B.施工企业 C.监理单位 D.设计单位
43、建设工程质量监督机构进行第一资历施工现场监督检查的重点是(
)。 A.施工现场准备情况 B.检查施工现场计量器具
C.参加建设的各单位的质量行为 D.复核项目测量控制定位点
44、建设工程项目施工安全管理工作目标能否达到的关键是(
)。
A.建设单位安全管理的投入是否到位
B.施工企业安全管理和安全技术是否到位
C.监理单位对安全管理的重视程度
D.政府部门对项目施工安全监管是否到位
45、某建设工程施工进度计划如下图所示(时间单位：天)，则该计划的计算工期是(
)天。
A.20
B.21
C.23
D.25
46、在计算双代号网络计划的时间参数时，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作(
)。
A.最早完成时间的最小值
B.最早完成时间的最大值
C.最迟完成时间的最小值
D.最迟完成时间的最大值
47、已知某建设工程网络计划中A工作的自由时差为5天，总时差为7天。监理工程师在检查施工进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响总工期3天，则该工作实际进度比计划进度拖延(
)天。
A.3
B.5
C.8
D.10
48、
该文章转载自无忧考网：http://www.51test.net
相对于建设工程固定性的特点，施工生产则表现出(
)的特点。
A.一次性
B.流动性
C.单件性
D.预约性
49、下列影响工程施工质量的因素中，属于施工质量管理环境因素的是(
)。
A.施工企业的质量管理制度
B.施工现场的安全防护设施
C.施工现场的交通运输和道路条件
D.不可抗力对施工质量的影响
50、建设工程项目质量管理的PDCA循环工作原理中，"C"是指(
)。
A.计划
B.实施
C.检查
D.处理
51、下列合同结构图表示的是(
)模式。
A.施工平行发包
B.施工总承包
C.设计-建造-管理
D.联合体承包
52、关于施工总承包管理模式的说法，错误的是(
)。
A.建设单位可与多个单位组成的联合体签订施工总承包管理协议
B.施工总承包管理企业负责整个项目的施工组织与管理
C.施工总承包管理模式的招标可在设计阶段进行
D.施工总承包管理企业可不经过投标，直接承担部分工程的施工
53、根据《标准施工招标文件》，现场地质勘探资料、水文气象资料的准确性应由(负责。
)
A.地质勘察单位 B.发包人 C.承包人 D.监理人
54、根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214)，某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由(
)。
A.工程承包人办理并支付保险费用
B.劳务分包人办理并支付保险费用
C.工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用
D.劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用
55、建筑材料采购合同中约定供货方负责送货的，交货日期应以(
)为准。 A.供货方发货截记的日期 B.采购方收货截记的日期 C.合同约定的提货日期 D.承运单位签发的日期
56、下列施工安全的制度保证体系中，属于日常管理制度的是(
)。 A.安全生产责任制度 B.安全生产奖惩制度 C.安全生产值班制度 D.安全生产检查制度
57、对全国建设工程安全生产实施统一监督管理的部门是(
)。 A.国务院技术监督管理部门 B.国务院建设行征主管部门 C.国务院劳动和社会保障部门 D.国务院安全生产监督管理部门
58、施工企业在确定建设工程职业健康安全与环境管理目标时，一般事项频率控制目标通常在(
)以内。
A.6‰
B.8‰
C.10‰
D.12‰
59、根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成2人死亡的生产安全事故属于(
)。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
60、某施工企业瞒报生产安全事故，建设行政主管部门应依法对其处以(
)万元的罚款。
A.10～30
B.30～50
C.50～100
D.100～500
61、关于建设工程施工现场环境管理的说法，正确的是(
)。
A.施工现场用餐人数在50人以上的临时食堂，应设置简易有效的隔油池
B.施工现场外围设置的围挡不得低于1.5m
C.一般情况下禁止各种打桩机械在夜间施工
D.在城区、郊区城镇和居住稠密区，只能在夜间使用敞口锅熬制沥青
62、施工现场混凝土搅拌车清洗产生的污水，应(
)。
A.有组织地直接排入市政污水管网
B.经一次沉淀后排入市政排水管网
C.分散直接排入市政污水管网
D.经二次沉淀后排入市政排水管网
63、某建设工程的单价合同中，双方根据估算的工程量约定了一个合同总价，而在实际结算时原合同总价与合同各项单价乘以实际完工程量之和不一致，则该工程价款结算以(
)为准。
A.签订的合同总价
B.合同中各项单价乘以实际完成的工程量之和
C.实际完成的工程量乘以重
该文章转载自无忧考网：http://www.51test.net 新协商的各项单价之和
D.双方重新协商确定的单价和工程量
64、关于成本加固定费用合同的说法，正确的是(
)。
A.在工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况下宜采用成本加固定费用合同
B.报酬总额随工程成本的加大而增加
C.由于酬金金额固定，承包商在缩短工期方面没有积极性
D.通常在非代理型CM模式的合同中采用
65、对专业分包企业的工作和负责的工程负有协调和管理责任并承担由此造成损失的单位是(
)。
A.设计单位
B.建设单位
C.施工总承包企业
D.监理单位
66、根据《标准施工招标文件》，以计日工方式实施变更的零星工作，其价款按(
)进行计算。
A.目前市场上同工种人工的日工资单价
B.承包商提出的计日工单价
C.列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价
D.列入已标价工程量清单中分部分项工程的人工费单价
67、根据《建设工程施工合同(示范成本)》(GF-99-0201)，承包人未在索赔事件发生后28天内发生索赔意向通知，将失去请求补偿的索赔权利，说明施工索赔具有(
)。
A.真实性
B.时效性
C.关联性
D.有效性
68、根据《建设工程施工合同(示汇文本)》(GF-99-0201)，如果干扰事件对建设工程的影响持续时间长，承包人应按监理工程师要求的合理间隔提交(
)。
A.索赔意向通知
B.中间索赔依据
C.中间索赔报告
D.索赔声明
69、项目专业技术负责人组织相关人员对桩基础工程进行验收后，应由(
)签署验收意见及验收结论，并签字盖章。
A.施工企业施工员
B.专业监理工程师
C.项目专业技术负责人
D.建设单位参加验收的人员
70、关于施工文件档案管理的说法，正确的是(
)。
A.工程分包企业应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交建设单位
B.由多个单位工程组成的建设项目，工程文件按一个建设工程立卷
C.施工企业应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向建设单位移交
D.工程文件可采用纯蓝墨水书写
二、多项选择题(共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
71、下列项目管理工作中，属于施工方项目管理任务的有(
)。
A.施工质量控制
B.施工成本控制
C.施工进度控制
D.分包单位人员管理
E.施工安全管理
72、关于施工管理职能分工的说法，正确的有(
)。
A.管理职能的分工表和岗位责任描述的作用是完全相同的
B.不同的管理职能可由不同的职能部门承担
C.项目各参与方都应编制各自的管理职能分工表
D.管理职能分工表既可用于企业管理，也可用于项目管理
E.管理职能分工表只反应项目经理和项目技术负责人的工作任务
7
3、分部(分项)工程施工组织设计的主要内容有(
)。 A.建设项目的工程概况 B.施工方法的选择 C.施工机械的选择 D.劳动力需求量计划 E.安全施工措施
74、根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)，施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，应具有的权限有(
)。
A.参与项目招标、投标和合同签订
B.制定内部计酬办法
C.参与组建项目经理部
D.选择建立单位
E.选择分包人
75、下列施工企业对施工机械使用费的控制措施中，正确的有(
)。
A.尽量减少因安排不当引起的机械闲置
B.加强机械的现场调度，避免窝工
C.尽量选择新开发的新型机械设备
D.加强机械的维修保养
E.做好机上人员与辅助生产人员的协调和配合
76、建设工程施工质量不符合要求时，正确的处理方法有(
)。
A.经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收
B.经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收
C.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单
该文章转载自无忧考网：http://www.51test.net
位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收
D.经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收
E.经返修或加固处理仍不鞥满足安全使用要求的分部工程，经鉴定后降低安全等级使用
77、某建设工程的施工网络计划如图所示(时间单位：天)，则该计划的关键线路有(
)。
A.①-②-③-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩
B.①-②-③-⑦-⑨-⑩
C.①-②-④-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩
D.①-②-④-⑤-⑥-⑧-⑨-⑩
E.①-②-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩
78、下列建设工程施工风险的因素中，属于技术风险因素的有(
)。
A.承包商管理人员的能力
B.工程设计文件
C.工程施工方案
D.合同风险
E.工程机械
79、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)，下列应计入建筑安装工程材料费的有(
)。
A.材料原价
B.材料的运输损耗费
C.库存材料盘亏
D.材料运杂费
E.新型材料试验费
80、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)，下列应计入建筑安装工程间接费的有(
)。
A.工程排污费
B.危险作业意外伤害保险
C.社会保险费
D.环境保护费
E.材料二次搬运费
81、采用,《建设工程工程量清算单计价规范》(GB50500-2008)进行招标的工程，企业在投标报价时，不得作为竞争性费用的有(
)。
A.垂直运输费
B.安全文明施工费
C.分部分项工程费
D.规费
E.税金
8
2、编制人工定额时，应计入工人定额时间的有(
)。 A.材料供应不及时造成的停工时间 B.施工组织混乱造成的停工时间
C.由于施工工艺特点引起的工作中断所必须的时间
D.工人在工作过程中为恢复体力所必须的短暂休息时间 E.工人违背劳动纪律损失的时间
83、下列某大跨度体育场项目钢结构施工的成本管理措施中，属于技术措施的有(
)。 A.确定项目管理班子的任务和职能分工 B.分析钢结构吊装作业的成本目标 C.修订钢结构吊装施工合同条款 D.提出多个钢结构吊装方案 E.改变吊装用的施工机械
8
4、施工安全技术交底要求做好"四口"、"五临边"的防护措施，其中"四口"指(
) A.通道口 B.工地出入口 C.楼梯口 D.电梯井口 E.预留洞口
85、《职业健康安全管理体系-规范》(GB/T28001-2001)的构成要素有(
) A.策划 B.持续改进 C.实施与运行 D.检查纠正措施 E.管理评审
86、与平行承发包模式相经，施工总承包模式的特点有(
)
A.业主的合同管理工作量大大减小
B.业主的组织和协调工作量大大减小
C.业主的投资控制难度大
D.建设周期可能比较长，不利于进度控制
E.合同交互界面比较多，应非常重视各合同之间界面的定义。
87、承包人提交竣工验收中请报告的条件包括(
)
A.合同范围内的单位工程和工作已完成并符合合同要求
B.发包人已支付竣工结算价款
C.已按合同要求备齐了符合要求的竣工资料
D.竣工验收资料已经档案管理部门验收合格
E.监理人已经出具质量评估报告
88、根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-0213)，关于分包人责任和义务的说法，正确的有(
)
A.分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人所有义务与责任
B.未经承包人许可，分包人与发包人直接发生工作联系，须承担违约责任
C.分包人可拒绝承包人根据分包合同发生的指令
D.完成合同约定的设计任务，承包人承担由此发生的费用
E.工程未交付承包人前，负责已完成分包工程的成品保护工作 【 该文章转载自无忧考网：http://www.51test.net 8
9、关于总价合同的说法，正确的有(
)
A.采用固定总价合同，双方结算比较简单，但承包商承担了较大的风险
B.发包人能更容易，更有把握地对项目进行控制
C.固定造价合同适用于工程结构和技术复杂的工程
D.在固定总价合同中，承包人承担工程量风险主要是人工费上涨
E.由于承包人的失误导致投标报价计算错误，合同总价不予调整
90、施工企业在施工进度计划检查后编制的进度报告，其内容包括(
)
A.进度计划的编制说明
B.实际工程进度与计划进度的比较
C.进度计划在实施过程中存在的问题及其原因分析
D.进度执行情况对工程质量、安全和施工成本的影响情况 E.进度的预测
91、施工进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的技术，包括(
) A.施工人员 B.施工技术 C.施工方法 D.施工机械 E.信息处理技术
92、施工质量影响因素主要有"4MIE"，其中，"4M"是指(
) A.人 B.机械 C.方法 D.环境 E.材料
93、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位(子单位)工程质量验收合格的规定有(
)
A.单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格
B.质量控制资料应完整
C.单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整
D.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定
E.单位工程的工程监理质量评估记录应符合各项要求
94、建设工程施工质量事故调查报告的主要内容应当包括(
)
A.工程概况、事故概况
B.质量事故的处理依据
C.事故调查中的有关数据、资料
D.事故处理的建议方案
E.事故处理的初步结论
95、关于施工安全管理任务的说法，正确的有(
)
A.施工平面图设计是施工安全管理计划的主要内容
B.施工班组应设置兼职的安全员
C.施工安全管理控制主要以施工活动中的人力、物力和环境为对象
D.创造安全文明示范工地是施工安全管理目标实施的主要内容之一
E.所有施工项目均应制定单项安全技术方案和措施
该文章转载自无忧考网：http://www.51test.net
市政工程管理与实务
该文章转载自无忧考网：http://www.51test.net 2011全国二级建造师考试真题及答案：市政工程管理与实务(网友版)
21 +土路基雨 B分段开挖C坚持当天
22 关于浇筑水泥混凝土 A木模板C弯道上
23 关于网喷混凝土 A气温低于B喷射作业应分段C喷射作业应自下而上 24 关于埋设塑料管 A管内径D管基支承角E管顶以上 25 关于冬期桥梁 B拌制混凝土C骨料加热 26 顶管工具A捣进C放水D出泥
27 可采用气体 A球墨B聚乙烯C管骨架 28 结构材料 B钢板桩E SMW挡土墙 29 关于管棚施工 D在铁路E管棚施工
30 施工项目现场管理 C做好施工D适时调整E建立文明 三
案例分析一
(1)合同，招投标文件(招标文件，补遗文件、图纸、报价清单) (2)施工组织设计
(3)施工总面积布置及施工方案 (4)设备的市场价格
二、人员还有材料员设备员
三、取税金率3.44% 3000/(1 3.44%)-2620-80=2900.3-2700=200.23
四、工程量复核表 工程单价分析表 两算对比表 其他直接成本和间接成本表 案例分析二
一、造成沉井壁坍
二、A单位为总包单位，应对本工程的安全责任负总则，并对B单位的安全生产负管理责任和连带责任 B单位为分包单位，只对分包范围内泵站的水泵、起重机的安装负责。
三、一人重伤属一般事故，A单位为总承包方负次要责任，未能及时制止B单位的不合理行为 B单位负主要责任 因B单位为分包单位且未能按要求配备安全人员和服从A单位管理故负最主要责任。四A单位变更沉井属于质量控制中的施工组织措施。应有A单位自己负责。 案例分析三：
一、沟槽开挖顺序不妥，应改为自下游向上游开挖沟槽。按管时承口方向不对，承口应向下游方向。
二、挖机应注意：不要超挖槽底预留20cm土层用人工清除。要注意槽沟放坡。放余土时，应注意槽沟远点。起重机应注意：斜吊不吊，超载不吊，管道绑扎不牢不吊，指挥信息不明显不吊，吊物上站人不吊，光线阴暗下雨时不吊。
三、机械开挖不应主槽底高程而应预留20cm，人工清理。槽底处理时应通知监理人员完毕后验收合格进行下道工序。
四、第一次施工的平基表面不应压光应拉毛以增加摩擦力。五应先做闭水实验在回填。闭水实验应在灌满水后24h进行。对暂时不接支线的预留孔应做封闭抹面处理。 案例分析四
一、
事件一：项目部可以索赔的工期10天，费用30万，因为地质条件变化是发包方责任，所以可以索赔 事件二：不可以索赔 上述原因是该项目部施工不当造成的，所以不能索赔 事件三：
1、若地质条件符合勘探报告，则由于施工单位未考虑施工措施及方法造成的，不能索赔。
2、若地质条件与勘探报告不相符项目部可以索赔5天工期 25万元费用
二、可以采用化学浆液
三、可以采用矿物素(如膨润工泥浆)界面活性剂(如泡沫)高吸水性树脂系 水溶性高分子系四类，也可单独或组合使用。四隧道长868-100=768m，768/8/1.2=80天
该文章转载自无忧考网：http://www.51test.net
第四篇：2005年一级建造师考试（法规及相关知识）试题及答案
一、单项选择题(共60题，每题1分。每个备选项中，只有1个最符合题意。)
1、(
)是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。
A、质量事故处理制度
B、质量事故统计报告制度
C、安全生产责任制度
D、安全生产监督制度
2、建设工程安全生产管理基本制度中，不包括(
)。
A、群防群治制度
B、伤亡事故处理报告制度
C、事故预防制度
D、安全责任追究制度
3、《建设工程安全生产管理条例》第10条规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起(
)内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A、30日
B、60日
C、15日
D、90日
4、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向(
)报告。
A、建设单位
B、有关主管部门
C、建设行政部门
D、当地人民政府
5、《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担(
)。
A、各自相应的责任
B、连带责任
C、按份责任
D、补充责任
6、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担(
)。
A、全部责任
B、次要责任
C、主要责任
D、同等责任
7、施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由(
)承担，或者按照合同约定执行。
A、施工单位
B、责任方
C、建设单位
D、暂停决定方
8、施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离;办公、生活区的选址应当符合(
)。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合(
)。本题前后括号的搭配为(
)
A、安全性要求，卫生标准
B、强制性标准，生活标准
C、建设单位要求，规定标准
D、安全标准，最低标准
9、《建设工程安全生产管理条例》第30条规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取(
)措施。
A、特殊防护
B、专项防护
C、强制性保护
D、法定保护
10、施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由(
)支付。
A、施工单位
B、建设单位
C、总承包单位
D、用工单位
11、《建设工程安全生产管理条例》第38条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至(
)止。
A、施工结束
B、竣工验收合格
C、工程投入使用
D、工程保修期结束
12、《建设工程安全生产管理条例》第16条规定，出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具(
)。
A、检测合格证明
B、生产(制造)许可证明
C、产品合格证明
D、建筑机械使用许可证明
13、建设工程质量必须实行(
)监督管理。
A、建设单位
B、建立单位
C、工商行政管理部门
D、政府
14、政府对工程质量的监督管理主要以保证工程使用安全和环境质量为主要目的，以法律、法规和强制性标准为依据，以(
)为主要内容。
A、工程建设各方主体的质量行为
B、主体结构
C、地基基础、主体结构、环境质量和与此有关的工程建设各方主体的质量行为
D、环境质量
15、政府对工程质量的监督管理主要以(
)为主要手段。
A、行政审批
B、施工许可制度和竣工验收备案制度
C、竣工验收
D、质量考核与抽查
16、建设单位应当在工程竣工验收合格后的(
)内到县级以上建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.15天
B.30天
C.45天
D.60天
17、《建设工程安全生产管理条例》第21条规定，(
)依法对本单位的安全生产工作全面负责。
A.建设单位的负责人
B.施工单位主要负责人
C.施工单位的专职生产管理人员
D.建设单位的专职生产管理人员
18、自工程竣工验收合格之日起(
)内未办理工程竣工验收备案，由建设行政主管部门或者其他有关部门按照有关规定予以行政处罚。
A.10天
B.15天
C.20天
D.30天
19、建设工程发生质量事故后，有关单位应当(
)向当地建设行政主管部门或者其他有关部门报告。
A.立即
B.在12小时内
C.在24小时内
D.在48小时内
20、建设单位在(
)之前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。
A.组织竣工验收
B.工程建设完成
C.订立施工监理合同
D.领取施工许可证或者开工报告
21、《建设工程质量管理条例》规定，对于涉及(
)的装修工程，建设单位要有设计方案。
A.变更工程竣工日期
B.建筑主体和承重结构变动
C.增加工程造价总额
D.改变建筑工程一般结构
22、根据《建设工程质量管理条例》规定，勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，(
)应当在设计文件上签字，对设计文件负责。
A.单位负责人
B.勘察人、设计人
C.注册执业人员
D.项目负责人
23、《建设工程质量管理条例》规定，除(
)外，设计单位不得指定生产厂、供应商。
A.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等
B.建设单位有特殊要求的
C.建设单位申请使用的
D.施工单位申请使用且质量合乎要求的
24、建设工程的保修期，自(
)起计算。
A.工程竣工
B.竣工验收合格之日
C.投入使用
D.合同约定
25、建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。对于保修费用，则由(
)承担。
A.质量缺陷的责任方
B.施工单位
C.建设单位
D.修理方
26、对于工程质量的监督管理，我国实行(
)统一监督管理。
A.国务院
B.国家发改委
C.国务院建设行政主管部门
D.国务院质量技术监督部门
27、下列不属于工程建设的强制性标准的是(
)。
A.工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准
B.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准
C.工程建设的特殊技术术语
D.工程建设重要的通用的信息技术标准
28、(
)对设计、施工人员来说，是设计和施工时必须绝对遵守的技术法规;对监理人员来说，是实施工程监理时首先要进行监理的内容;对政府监督人员来说，是重要的、可操作的处罚依据。
A.工程建设通用标准
B.《工程建设标准强制性条文》
C.《工程建设强制标准》
D.《工程建设标准实用指南》
29、按属性分类，工程建设标准不包括(
)。
A.技术标准
B.工作标准
C.建设定额
D.管理标准
30、对建设项目环境可能造成轻度环境影响的，应当编制(
)，对产生的环境影响进行分析或者专项评价。
A.环境影响报告书
B.环境影响报告单
C.环境影响登记表
D.环境影响报告表
31、涉及水土保持的建设项目除按要求编制建设项目的环境影响报告书外，还必须取得经由水行政主管部门审查同意的(
)。
A.水土保持方案
B.水土安全规划
C.水利用方案
D.水土利用标准
32、从事建设项目环境影响评价工作的单位，必须取得(国务院环境保护行政主管部门)颁发的资格证书，按照资格证书规定的等级和范围，从事建设项目环境影响评价工作，并对评价结论负责。(
)。
A.国务院建设行政主管部门
B.国务院发展与改革委员会
C.省级环境保护行政主管部门
D.国务院环境保护行政主管部门
33、建设项目环境影响评价文件自批准之日起满5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批机关重新审核。原审批机关应当自收到建设项目环境影响评价文件之日起(
)内，将审核意见书面通知建设单位;逾期未通知的，视为审核同意。
A.10日
B.15日
C.30日
D.90日
34、环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起(
)内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
A.一个月
B.二个月
C.三个月
D.六个月
35、分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当(
)验收。
A.分期
B.最终一次性
C.同时
D.分阶段
36、环境保护行政主管部门应当自收到(
)之日起30日内，完成验收。
A.竣工结论
B.环境保护设施竣工验收申请
C.竣工验收申请
D.建设项目竣工验收合格证书
37、建筑工程一切险承保的内容不包括(
)。
A.临时工程，如引水、保护堤
B.脚手架
C.租赁物资
D.被保险人严重失职造成的职工的人身伤亡和财产损失
38、按照国际惯例，建筑工程一切险的除外责任的情况通常不包括(
)。
A.由于罢工、骚动、民众运动或当局命令停工等情况造成的损失
B.因被保险人严重失职或蓄意破坏而造成的损失
C.一般性盗窃和抢劫
D.因设计错误(结构缺陷)而造成的损失
39、建筑工程一切险承保的危险与损害涉及面很广，但按国际惯例，下列情形属于除外的情形(
)。
A.因设计错误(结构缺陷)而造成的损失
B.灭火或其他救助所造成的损失
C.由于工人、技术人员缺乏经验造成的损失
D.建筑材料在工地范围内的运输过程中遭受的损失
40、建筑工程一切险自(
)开始生效。
A.开工之日
B.卸载工程物料
C.工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日，两者以先发生者为准
D.交清保费
41、建筑工程一切险的保险终止日应为(
)。
A.工程竣工验收之日
B.工程验收合格之日
C.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日
D.合同双方约定的终止日
42、保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的(
)限额。
A.最低
B.实际损失
C.损失后评估
D.最高
43、保险金额不得超过保险标的的保险价值，超过保险价值的，超过的部分(
)。
A.减法
B.无效
C.收归国家所有
D.限额赔付
44、由(
)承担的损失额为免赔额。
A.被保险人
B.投保人
C.施工单位
D.损害责任人
45、对于建筑工程一切险的免赔额的确定，第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿限额的1%--2%，但(
)没有免赔额。
A.人身伤害
B.搬运损失
C.抢劫受损
D.意外损害
46、建筑工程一切险因保险期比较长，保费数额大，可分期交纳保费，但出单后必须立即交纳第一期，而最后一笔保费必须在(
)交清。
A.一年内
B.两年内
C.三年内
D.工程完工前半年
47、如果在保险期内工程不能完工，对建筑工程一切险可以延期，不过投保人须(
)。
A.降低投保限额
B.提前交纳保费
C.交纳补充保险费
D.重填保单
48、劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过(
)。
A.3个月
B.6个月
C.12个月
D.18个月
49、劳动者解除劳动合同，应当提前(
)以书面形式通知用人单位。
A.7日
B.10日
C.30日
D.60日
50、《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废弃物，应向(
)的省环保部门报告，并应经接受地省环保部门的许可。
A.移入地
B.移出地
C.途经地
D.接受地
51、《固体废物污染环境防治法》规定，收集、储存、运输、处置危险废物的场所、设施设备和容器、包装物和其他物品转作他用时，必须经过(
)处理方可使用。
A.无害化
B.减轻污染的
C.再生利用
D.消除污染的
52、《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程可能产生噪声污染，施工单位须在开工(
)以前向所在地县以上环境行政主管部门申报该工程采取的环境噪声污染防治情况。
A.10天
B.15天
C.20天
D.30天
53、按照《国家工程建筑消防技术标准》需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照《国家工程建筑消防技术标准》进行设计，(
)应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核。
A.设计单位
B.建设单位
C.施工企业
D.承包单位
54、根据《建设工程勘察设计管理条例》规定，下列说法不正确的是(
)。
A.发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位;也可以将建设工程的勘察、设计分别发包给几个勘察、设计单位。
B.建设工程勘察、设计单位不得将所承揽的建设工程勘察、设计转包。但经发包方书面同意，可将除建设工程主体部分外的其他部分的勘察、设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位。
C.县级以上人民政府建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门应当对施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查。
D.国务院对全国的建设工程勘察、设计活动实施统一监督管理。
55、合伙企业的利润和亏损，由合伙人依照合伙协议约定的比例分配和分担。合伙协议未约定利润分配和亏损分担比例的，由各合伙人(
)分配和分担。
A.按照出资比例
B.重新协议
C.请求法院
D.平均
56、纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经县以上税务局(分局)批准，可以延期缴纳税款，但是最长不得超过(
)。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
57、仲裁裁决书自(
)之日起发生法律效力。
A.作出
B.送达双方当事人
C.双方当事人签收
D.双方当事人同意执行
58、仲裁委员会裁决作出后，一方当事人不履行裁决时(
)。
A.仲裁委员会可以强制执行
B.另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁
C.另一方当事人可以向法院提起诉讼
D.另一方当事人可以向法院申请强制执行
59、某国有施工企业甲公司将其资质证书借给某乡镇施工企业乙公司，承揽了A集团公司办公大楼工程，后因不符合规定质量标准而给A集团造成了损失。那么，赔偿责任应当由(
)承担。
A.甲公司
B.乙公司
C.甲公司和乙公司连带
D.甲公司和乙公司按资产比例
60、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，可能构成(
)。
A.串通投标罪
B.合同诈骗罪
C.侵犯商业秘密罪
D.受贿罪
二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分。)
1、建造师的执业范围包括(
)。
A.担任建设工程项目施工的项目经理
B.从事其他施工活动的管理工作
C.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务
D.以建造师的名义单独执业，参与建设工程的招投标
E.开展建设项目施工管理的培训工作
2、下列代理行为中应当由被代理人承担法律后果的是(
)
A.张某其未成年的儿子签订了一份房屋买卖合同
B.已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同
C.李某与第三人串通以合同的形式损害了被代理人的利益
D.普通职工赵某未经授权擅自以所在单位的名义订立了一份合同
E.某分公司以总公司的名义订立的一份供销合同
3、下列法律事实，应当属于不当得利的是(
)
A.公民甲从路上检到一个钱包
B.司机乙驾车撞倒一名老人，但老人并未向乙要求赔偿
C.学生丙通过考试作弊的手段获得一笔奖学金
D.农民丁购买的一头母牛半月后领回一头牛犊
E.教师戊购买的一张彩票中了大奖
4、下列法律事实中，不属于无因管理的是(
)
A.船工张某冒险救人而损坏了船浆
B.村民赵某及时发现并且扑灭了邻居家的火灾
C.警察钱某勇往直前，生擒了小偷
D.消防队员孙某舍生忘死从火场救出婴儿
E.台风将至，市民李某拿自家物料加固朋友的房屋
5、著作权的主体包括(
)
A.作者
B.著作权人
C.职务作品的著作权人
D.作者工作的辅助人
E.出版社
6、专利权的客体包括(
)
A.技术秘密
B.计算机软件
C.发明
D.实用新型
E.外观设计
7、发明和实用新型取得专利权的条件是(
)
A.具有经济价值
B.创造性
C.实用性
D.新颖性
E.先进性
8、县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施(
)。
A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料
B.进入被检查单位的施工现场进行检查
C.发现有影响工程质量的问题时，责令改正
D.发现质量问题时，查封被检查单位的文件和资料
E.对发现质量问题的现场进行查封检查
9、有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人(
)。
A.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的
B.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的
C.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的
D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的
E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的
10、下列选项中，属于可变更、可撤销民事行为的是(
)
A.甲误将一幅赝品字画当作真品购买
B.甲公司入户推销笔记本电脑，不懂计算机市场行情的老李以3万元购买了一台市值仅2000元的笔记本电脑
C.甲在以500元价格向乙推销价值仅30元的手表，甲的朋友丙明知此表不值500元却在一边说此表是外国名牌，价值千元以上，乙误信丙的话为真，购买了3块
D.甲在仔细研究了乙公司的经营状况、财务状况后，在证券公司以每股15元的价格购买了乙公司的股份5000股，但第二天乙公司的股票却跌至每股10元以下
E.甲公司与乙建筑企业签订了一份施工合同，由乙企业承建其一栋办公楼。但履行过程中，建筑材料价格大幅下降
11、限制民事行为能力人订立的以下合同是有效的(
)。
A.买卖合同
B.无偿合同
C.经过法定代理人追认的合同
D.纯获利益的合同
E.与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同
12、建设工程纠纷发生后，当事人申请仲裁应当符合下列条件(
)。
A.有仲裁协议
B.有和解协议
C.有具体的仲裁请求、事实和理由
D.属于仲裁委员会的受理范围
E.得到法院的许可
13、下列情形中，可以视为撤回仲裁申请的是(
)。
A.仲裁申请人经书面通知，无正当理由拒不到庭
B.被申请人与申请人达成调解协议
C.仲裁申请人未经仲裁庭许可中途退庭
D.被申请人与申请人自行和解
E.申请人无理取闹，扰乱仲裁秩序的
14、人民法院审理民事案件，除(
)以外，应当公开进行。
A.离婚案件
B.涉及国家秘密的案件
C.涉及个人隐私的案件
D.当事人申请再审的案件
E.涉及商业秘密的案件
15、当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，(
)
A.只能向原审法院申请再审
B.只能向上一级法院申请再审
C.可以向原审法院申请再审
D.可以向上一级法院申请再审
E.可以同时向原审法院和上一级法院申请再审
16、有下列情形中(
)的，法院应当裁定中止执行。
A.申请人表示可以延期执行
B.申请人撤销申请的
C.案外人对执行标的提出确有理由的异议的
D.作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或者承担义务的
E.作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的
17、建设工程中常见的施工合同主体纠纷一般包括(
)。
A、因承包商资质不够导致的纠纷
B、因无权代理与表见代理导致的纠纷
C、因联合体承包导致的纠纷
D、因"挂靠"问题而产生的纠纷
E、因履约范围不清而产生的纠纷
18、下列行为中，导致中标无效的有(
)。
A、招标代理机构与招标人、投标人串通
B、招标人限制投标人之间的竞争
C、以他人名义进行投标、骗取中标的
D、对于依法必须进行招标的项目，招标人与投标人进行实质性谈判E、在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人
19、未经注册，擅自以注册建设工程勘察、设计人员的名义从事建设工程勘察设计活动的，(
)。
A、责令停止违法行为
B、没收违法所得
C、处违法所得2倍以上5倍以下罚款
D、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任
E、追究刑事责任
20、申请建造师注册人员必须同时具备下列条件(
)。
A、取得建造师执业资格证书
B、无犯罪记录
C、无行政处罚记录
D、身体健康，能坚持在建造师岗位上工作
E、经所在单位考核合格
参考答案
一、单项选择题
1 C; 2 C; 3 C; 4 B;5 B
6 C;
7 B;
8 A;
9 B;
10. A 11 B;
12 A;
13 D;
14 C;15 B;
16 A;
17 ;B 18 B;
19 C;
20 D;21 B;
22 C;
23 A;
24 B;
25 A;
26 C;
27 C;
28 B;
29 C;
30 D;31 A;
32 D;
33 A;
34 C;
35 A;
36 B;
37 D;
38 C;
39 A;
40 C;41 C;
42 D;
43 B;
44 A;
45 A;
46 D;
47 C;
48 B;
49 C;
50 B;51 D;
52 B;
53 B;
54 D;
55 D;
56 B;
57 A;
58 D;
59 C;
60 B
二、多项选择题
1.ABC
2. ABE
3. AD
4. CD
5.ABC
6.CDE 7.BCD
8.ABC
9.ABD 10.ABC 11.CDE
12.ACD 13.AC
14.BC 15.CD
16.ACDE 17.ABCD 18.ACDE 19.ABCD
20.ABDE
第五篇：一级建造师《港口与航道工程》试题及答案
1.施工测量的水工建筑物及附属设施测图比尺为( )。
A.1：100～1 ：1000
B.1：200～1：2000
C.1：300～1：2000
D.1：500～1 ： 2000
2.施工平面控制网布设时，施工坐标宜与( )一致。
A.临时坐标
B.工程设计坐标
C.国家85坐标
D.当地城市坐标
3.日潮港湾在半个月中有多数天数在太阴日中只有一次高潮和低潮，其余天数为( )。
A.正规半日潮混合潮
B.正规日潮混合潮
C.不正规半日潮混合潮
D.不正规日潮混合潮
4.泥沙颗粒的( )小于0.03mm的海岸为淤泥质海岸。
A.最大粒径
B.最小粒径
C.中值粒径
D.公称粒径
5.大型施工船舶的防风、防台，是指船舶防御风力在6级以上的季风和热带气旋。6级风的风速为( )m/s。
A.8.0～10.7
B.5.5～7.9
C.10.8～13.8
D.13.9～17.
16.工程勘察报告中《综合工程地质图》以( )为底图，根据地貌、构造、地层时代、岩土性质、不良地质现象等所做的综合工程地质分区列有综合柱状图。
A.地形图
B.海图
C.航道图
D.地貌图
7.标准贯入试验击数N值，是指质量为63.5kg的锤，从76cm的高度自由落下，将标准贯入器击入土中( )的锤击数。
A.60cm
B.100cm
C.30cm
D.50cm
8.我国内河港口采用某一保证率的( )作为深度基准面。
A.中水位
B.高水位
C.低水位
D.最低水位
9.土的渗透性是其重要的( )性质之一。
A.化学
B.力学
C.物理
D.变形
10.相同条件下，温度升高，水在土中的渗透性( )。
A.变强
B.变弱
C.不改变
D.有时大，有时小
参考答案与解析
1.B
【解析】地形图测图比尺应根据测量类别、测区范围、经济合理性等选用，水运工程测量规范规定施工测量的水工建筑物及附属设施测图比尺为1：200～1：2000。
2.B
【解析】水运工程测量规范规定：施工平面控制网布设时，施工坐标宜与工程设计坐标一致，其目的就是使用统一坐标系，减少不必要的工作量。
3.C
【解析】潮汐类型分为半日潮、日潮和混合潮，周期为一个太阴日的潮汐叫日潮。
4.C
【解析】海岸带按照泥沙的中值粒径大小分为沙质海岸和淤泥质海岸，泥质海岸的中值粒径小于0.03mm，其中的淤泥颗粒之间有粘结力，在海水中呈絮凝状态，滩面宽广、坡度平坦，一般为1/2500～1/500。
5.C
【解析】风级表划定。
6.A
7.C
【解析】标准贯入试验方法规定是根据工程经验统计总结确定的。
8.C
【解析】采取具有一定保证率的低水位作为水深的起算面，保证水深图所标水深具有较高的保证率，利于航行的安全。
9.C
10.A
【解析】水在土中的渗透性与水的黏度有关，水的黏度越大其渗透性越弱，水的黏度越小，其在土中的渗透性越强，而水的黏度受水温的影响很明显，水温升高水的黏滞性越小渗透性变强。