劳务分包合同协议范本
第一篇：劳务分包合同协议范本
劳务分包合同--范本
合同编号：
北京长空建设有限公司
2016(1.2版)
劳 务 分 包 合 同 书
签订日期: _______年______月______日
1 / 29
劳务分包合同
甲方： 北京长空建设有限公司
乙方： 必填项，要求与营业执照名称或身份证名字一致
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方与 必填项 ，(要求与施工总承包合同或专业承(分)包合同发包人名称一致(以下简称为“发包人”)已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“大合同”)，双方就分包事项协商达成一致，订立本合同。
第一条 工程名称：必填项，要求与大合同工程名称一致
第二条 工程地点：必填项，要求与大合同工程地点一致 第三条 分包范围：必填项，要求清晰准确，覆盖大合同中此分包范围
第四条 提供分包工作内容：必填项，要求详细，覆盖大合同中此分包工作内容
第五条 分包工程价款：(二选一)
1、综合单价包死 ，暂估工程价款： 元(附综合单价明细表)
2、总价包死 ，包死工程价款： 元 大写： 元(附清单预算书)
该价格为含税价，除完成该工程范围的工作外，还包含管理费、
2 / 29
安全、质量、进度、验收、工程保修、乙方自备的全部工具、机具设备及耗材、劳保用品、工人工资及保险、个人所得税及社保、工人往返家乡的差旅费及食宿费、工人的伙食费、加班费、误餐费等所有费用。还包括材料的二次转运及每天施工现场内乙方施工的垃圾清理、外运以及为完成该工程所不可或缺的工作，还包括市场原因带来的人工、材料、机械等价格的涨跌风险和收益，此单价或总价皆不再调整。综合单价包死的，结算时按此单价和经甲方确认的工程量计算;总价包死的，结算不做调整。
第六条 分包工作期限：自 年 月 日至 年 月 日，总日历工作天数为： 天。(必填项，要求根据工程进度安排填写，在大合同范围内)
第七条 质量标准及验收
1、工程质量： (必填项，要求不低于大合同中此项要求) 工程质量：按大合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》和《建筑装饰装修工程质量验收规范》，本工程必须达到发包人质量验收标准。
约定适用的标准、规范的名称：
(1)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2002。 (2)《建筑装饰分项工程施工工艺规程》DBJ/T01-26-2003。 (3)《高级建筑装饰工程质量验收标准》DBJ/T01-27-2003。
2、工程验收：乙方应确保所完成工作的质量，符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告及相应的资料，
3 / 29
通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后___ 日内向发包人申请组织验收，或者自行对乙方施工成果进行验收。无论甲方自行组织验收与否，乙方质量是否合格的最终认定，仍以主合同规定的甲方与发包人间的验收结果为准，如该结果表明乙方施工质量不合格，乙方应负责无偿修复，不得延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
第八条 工程款的支付与结算
支付与结算方式按以下两种方式的第 种方式(必填项，二选一)。
1、由乙方按 月 (或旬、日)按甲方规定的表样，将完成的劳务工程量及相应资料报甲方，经甲方审核后作为对乙方的结算依据。完成的工程量报甲方，由甲方确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。甲方在5天内审核确认，并付给乙方当月 (或旬、日)完成工程劳务报酬的 %(必填项，要求切实可行)。 工程整体竣工验收合格后，乙方向甲方递交完整的结算资料，甲方收到乙方递交的合格结算资料后进行核实、审查、确认工作，甲方确认结算资料并接收乙方交付的合法合规发票后30天内向乙方支付劳务报酬的95%，剩余5%为保修金，保修期为 两 年。
2、工人进场十天内支付
%的进场款，完成至 支付合同价 % ;完成至 ，支付合同价 % ;完成至 支付合同价 % ;工程
4 / 29
竣工经过监理、业主验收合格，达到甲方承诺业主的质量标准后，支付合同价 % ;乙方向甲方递交完整的结算资料，甲方收到乙方递交的合格结算资料后进行核实、审查、确认工作，甲方确认结算资料并接收乙方交付的合法合规发票后30天内支付至劳务总价的 95 % ;剩余5%为保修金，保修期为 两 年。(付款比例要求依据工程、公司实际，要切实可行;付款节点要求描述清晰，符合工程需要;要综合考虑对分包的控制风险。)
3、付款前乙方需根据国家法律法规与相关政策向甲方开具合法合规的税率 %的增值税专用发票(发票金额为甲方确认的金额)，以甲方财务部门签收之日为乙方发票的实际交付日期。甲方应当依照本合同约定将工程款以转账的形式汇入乙方指定的银行账号。乙方指定的银行账户信息如下：
开户银行全称： 必填项 收款单位全称： 必填项 银行帐号及行号： 必填项
因乙方提供的银行账户信息不完善、错误或延误等所产生的相关经济损失由乙方自行承担。
4、关于现场签证和结算
(1)已完工程量的签证确认：甲方项目部2名以上工程师会同乙方负责人共同测量记录计算并签字确认后，经项目经理签认后作为结算依据。
(2)增加工程的综合单价确认：A本合同范围外的增加工程的
5 / 29
综合单价，如合同中有相同或类似项目，则可使用合同中综合单价;B如需重新认价，经甲方预算部门及工程主管领导签认单价后才可实施;C工程完成后由甲方项目部核实工程量，项目经理签认后作为结算依据。以上任何一项不符，甲方均不予确认并不支付该款项。
(3)工时签证：该合同单价已包括为完成该工程所不可或缺的工作所耗费的工时。如完成合同范围外工作需要增加人工消耗，项目部出具派工单，乙方根据派工单要求实施完成后，经项目经理签认作为结算依据，否则甲方不予确认并不支付该款项。
(4)结算审查与确认的依据为完整的书面资料(包括合同、变更洽商单、派工单、结算书等)，口头或不完整或工程竣工后补的资料均无效。
(5)结算的核实工作由项目部完成，项目经理签字认可;审查工作由甲方预算部完成，部门经理及甲方总工签字认可;确认工作由工程主管领导签字认可。
(6)乙方有责任和义务积极的在施工过程中协助甲方项目部与业主办理各种增加和变更工程量的签证单。
(7)工日单价： 元/工日。
5、工程量的测量方法和计算规则：由甲方项目部2名以上工程师会同乙方负责人共同测量记录计算。测量方法为：(必填项，现场实测或甲方图纸，二选一)。计算规则为：甲方与发包人结算时使用的计算规则 。
6 / 29
第九条 安全文明施工执行附件4 第十条、项目负责人
1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为 必填项 ，全权代表甲方履行本合同，负责核实乙方报送的劳务费结算资料等文件，签发相关指令等。
2、乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为 必填项，身份证号：_______________。非本人或非企业法人代表的，附授权委托书，全权代表乙方及其所属班组履行本合同，全面负责本合同执行中的有关技术、劳务作业进度、现场管理、质量检验、安全生产、合同结算等方面工作。乙方项目负责人的委派和更换应经得甲方同意。
第十一条 甲方责任
1、甲方负责向乙方交付具备本合同项下作业开工条件的施工场地。
2、甲方负责完成水、电等施工管线和施工道路。
3、甲方负责向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置。
4、甲方负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、监督、检查和验收。
5、甲方应按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
6、甲方负责按本合同约定，向乙方支付工程款。
7、甲方有权要求乙方节约材料，合理利用材料。
7 / 29
8、甲方负责为乙方提供临时水电的接驳口。
9、向乙方及其班组进行施工技术交底及安全技术交底。 第十二条 乙方责任
1、乙方应全面了解大合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。对本合同分包范围内的工程质量、安全、进度向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作,未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人、监理人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。
2、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前5天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。
3、乙方须严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
4、乙方须自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管和使用情况，及其操作人员的有效证
8 / 29
件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局，认可甲方的管理规定，接受甲方按管理规定对乙方进行的处罚。
5、乙方须按甲方统一规划堆放材料、机具及妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
6、乙方须按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。若乙方拒绝向甲方提交资料，甲方有权暂停支付乙方的劳务报酬，因此给甲方造成损失的，乙方应当予以赔偿。
7、乙方须做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
8、在施工过程中，乙方必须无条件按照甲方对质量、安全、工期及环保的要求合理安排工作及对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行大合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
9、乙方保证本工程的主要和辅助材料损耗率控制范围：必填项，结算时甲方核定的正常损耗为准或以附件《主要材料损耗控制表》为准(二选一)。超出本损耗率以外消耗的材料由乙方承担。
10、乙方须将其员工名册(含员工名单、签名样式、身份证及上岗证复印件)和劳动合同在本合同签订后5日内报甲方备案;乙方员工如有调整的应在3日内书面报甲方项目部备案。同时，在本合同签
9 / 29
订后5日内，乙方须向甲方提供设备、物资、结算、财务等关键岗位人员名单及授权材料。在施工中如更换、补充上述人员，应提前5日以书面形式报送甲方批准。因乙方未能及时上报上述更换人员情况而引起的损失由乙方承担。
11、保证甲方支付的劳务报酬专款专用，并每月将现场用工情况及含员工签名的工资表盖章后上报甲方备案。甲方有权监督乙方对劳务工法定义务的履行。甲方从乙方工程进度款中扣除__%作为乙方劳务工工资发放的保证金，达到 万元(可据实际情况在签订合同时确定)后不再扣除，每季度结算一次。
第十三条 违约责任
(一)甲方违约责任
1、甲方不能按时交付施工场地、图纸、材料，乙方的工作时间相应顺延。
2、如果发生由于业主及甲方原因造成中途连续停工的情况，在连续停工七天内的由乙方自行负责。超过七天在十五天以内，甲方补贴需要乙方在现场的工人及管理人员生活费(工人和管理人员一律按20元(人民币)/人 /天计算)，其他费用一概不予补贴。工人的数量和停工天数按甲方项目部管理人员签证确认。如停工时间连续超过十五天，乙方有义务妥善安排工人，甲方从第十六天起不再补贴乙方任何费用 。
(二)乙方违约责任
1、乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付本
10 / 29
合同价1%的违约金;工期延误10天以上，甲方有权单方解除合同，乙方给甲方造成损失的，乙方应承担所有责任，甲方未支付给乙方的其余工程款(含以前未支付的工程款)不再支付。
2、乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的合格标准时，乙方应向甲方支付2000元每单项的违约金;达不到国家规定的合格标准，乙方负责拆除返工直到合格为止，所需所有费用包括材料费用均由乙方承担，乙方还需向甲方支付5000元每单项的违约金。
3、在施工过程中，如果发现乙方违返操作规程，不按规范要求施工，甲方现场管理人员有权立刻勒令乙方停止施工。停工期间不支付任何费(包括生活费)，乙方需向甲方赔偿一切损失。
4、在施工过程中，如果发现乙方擅自更改设计图纸，不服从甲方管理人员安排，致使甲方蒙受重大损失，甲方有权单方面解除合同及追究乙方的违约责任并要求赔偿甲方的损失。
5、对拒不执行甲方管理制度要求的工人，甲方管理人员有权对其处罚： 500元/次。
6、甲方工程结束，经过质监部门、监理公司及业主全部验收完成。如果因为乙方施工达不到甲方承诺给业主的标准而影响到整个工程质量，其责任均应由乙方承担，乙方应全部负责其整改工作并承担全部的费用，并主动接受甲方的任何处罚。
7、乙方应保证所属施工范围内的工程质量，并确保每次工程报验(报监理或质监站)达到一次性通过。若出现报验不合格，整改达
11 / 29
两次以上的，则从第三次整改报验起，作￥10000元/次的扣罚处理，依此类推。
8、乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，乙方应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。
9、乙方及其自有工人以非正当方式(包括3人以上围堵、占据施工现场、办公场所;以任何手段阻止现场正常施工、办公秩序;阻塞交通;攀爬建筑物、广告牌等;以及《国务院信访工作条例〔国务院第431号令〕第二十条规定的行为》)向甲方提出要求的，乙方应支付违约金￥10000元/起，并完全承担由此给甲方带来的经济和名誉损失。
10、乙方发生第十三条第
(二)款第9点行为的，下列人员承担连带责任，姓名： 必填项，身份号码： 必填项
;姓名： 必填项，身份号码： 必填项 。
11、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
12、乙方如未能及时支付其下属施工班组人员工人工资，或拖延支付、不支付其下属施工班组人员工人工资、工人聚集闹事等给甲方造成损失的，乙方需向甲方赔偿一切损失，甲方有权向乙方追究一切经济及法律责任。
13、乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的一切经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。甲方可视情况通知乙方解除合同，乙方收到通知时合同解除。
12 / 29
14、乙方应加强对工人的管理和教育，如发生打架、斗殴等治安事件一切后果由乙方自行负责。并向甲方支付500元/次罚款。
15、乙方不按照合同履行保修义务，甲方将扣除乙方预留的保修金。
第十四条 安全施工与检查执行附件3 第十五条 保险
1、乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用，并将保险单复印件交甲方存档。乙方自行投保的范围(内容)为：乙方必须按国家相关规定为从事危险作业的施工班组人员办理意外伤害保险、第三方人身险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。甲方必要时有权要求乙方提供保单或其他证据。如果乙方不能提供、拒绝提供或提供了但是不符合要求，甲方有权要求停工，造成的工期延误由乙方承担。乙方自行承担其自有员工的工伤保险责任，并保证使甲方免于受到赔偿请求、赔偿和诉讼。
2、保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。为减少损失采取措施而发生的费用或遭受的损失，由投保人向保险公司索赔。
第十六条 保修
1、工程全部工程竣工(包括乙方完成工作在内)经发包人验收合格之日起(以发包人的竣工验收单为准)开始计算质保期，质保期
13 / 29
以主合同规定为准。质保期满，发包人将质保金支付给甲方后，甲方在____个工作日内将乙方的质保金无息支付给乙方。
2、乙方承诺在接到甲方口头通知后，12小时内到达，48小时内完成。每次保修后，经甲方项目经理签字的保修回访单，作为履行保修义务的凭证。
3、未能及时到达或完成的，由乙方承担所有后果，并处每次500元罚款。
4、乙方超过3小时仍未到达现场，即视为乙方认可：甲方另行安排的保修队伍;发生的全部费用并同意由其保修金中扣除;质保金不足以支付修复费用的，甲方可以向乙方追偿。
5、乙方拒绝或无力履行保修义务时，即视为乙方：放弃享有保修金的权利;同意甲方对保修金的处置;承担所有责任及后果。
6、保修期间，因质量问题或保修不力等原因给甲方造成的所有损失，由乙方全部承担。
7、保修期满，乙方持保修回访单，经项目经理及甲方主管领导签字认可后，30日内支付剩余保修金。
第十七条 争议
1、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向北京仲裁委员会申请仲裁的方式解决争议，裁决为一裁终局。
2、发生争议后，除已按照本合同约定解除合同外，双方都应继续履行合同，保持工作连续进行，保护好已完工作成果。
14 / 29
第十八条 其它约定
1、乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，视为乙方违约，甲方有权单方解除本合同，并由乙方承担所有责任。
2、乙方对甲方开出的处罚单认可与否，不影响甲方从乙方的款项中直接扣除罚款。对甲方的处罚不服，乙方可于处罚单下发3日内，向甲方主管领导申诉，但申诉不影响处罚的执行;申诉成功，由甲方主管领导签字，结算时将该笔罚款退回乙方工程款中。
3、关于主合同
在乙方提出书面要求的情况下，甲方可提供一份主合同(有关承包工程的价格细节除外)供乙方查阅。在此，乙方确认已全面了解主合同的相关内容及工程的基本情况。
第十九条 不可抗力
1、本合同中不可抗力的定义与大合同中的定义相同。
2、不可抗力事件发生后，参照大合同及国家有关规定执行。 第二十条 合同终止
乙方向甲方交付作业成果，并经甲方及发包人验收合格后，双方履行完合同全部义务，工程价款支付完毕，本合同即告终止。
第二十一条 本合同共贰份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份。双方签字盖章后生效。
第二十二条 补充条款
本合同附件：
1、承诺书;
2、劳动关系说明书;
3、安全文明施
15 / 29
工协议;
4、安全文明施工守则;
5、开具发票承诺书;
6、清单预算明细或综合单价明细表;
7、主要材料损耗控制表;
8、资质证书及身份证复印件或身份证复印件。以上附件与合同具有同等法律效力。
甲方：(公章) 住 所： 法定代表人： 委托代理人：
开户银行： 帐 号： 邮政编码：
乙方：(公章)(个人的在此按手印、签字) 住 所：(个人的要填身份证及现住址) 法定代表人：(企业的必须填写) 委托代理人：(企业的需要填写) 开户银行： (企业的需要填写) 帐 号： (企业的需要填写) 邮政编码： (企业的需要填写)
16 / 29
附件1 承诺书 附件2 劳动关系说明书 附件3 安全、文明施工协议 附件4 安全文明施工守则 附件5 附件6 附件7 附件8
开具发票承诺书
清单预算书(或综合单价明细) 主要材料损耗控制表
资质证书及身份证复印件(个人的提供身份证复印件) 17 / 29
附件1
承 诺 书
我是 必填项(要求与大合同名称一致) 工程， 专业名称 施工队负责人必填项(要求与身份证名字一致)，现在我郑重承诺如下：
一、 质量承诺
1、 我有能力并自愿接受甲方的质量要求，及国家规范要求的质量保证。
2、 在本工程的施工过程中，服从工程项目部的管理，严格遵守甲方公司的各项管理制度和国家施工质量规范，保证施工质量达到公司与业主签订的合同质量要求。
3、 如果达不到，我方承担所有责任及经济损失，并愿意接受公司及项目部的任何处罚。
二、安全承诺
1、 我已接受了公司的安全培训，有能力保证工程施工安全。
2、 在本工程的施工过程中，服从工程项目部的管理，严格遵守甲方公司的各项管理制度和国家安全管理规范，保证安全施工。
3、 如发生安全事故，我方承担所有责任及经济损失，并愿意接受公司及项目部的任何处罚。
三、 进度承诺
1、 我方有能力并自愿接受甲方的进度要求。
2、 在本工程的施工过程中，服从工程项目部的管理和施工组织安排，严格遵守甲方公司的各项管理制度，保证施工进度达到项目部的要求。
18 / 29
3、如果达不到，我方承担所有责任及经济损失，并愿意接受公司及项目部的任何处罚。
四、 廉政承诺
1、我方自愿并有能力遵守甲方规定及国家相关法律法规。
2、不提供现金、礼品给甲方相关人员，不做有损甲方利益的行为。坚决抵制甲方相关人员要求的现金、礼品、妨碍甲方利益的行为和宴请，并有举报责任。
3、积极配合甲方的调查，积极举报。
4、如有违反此承诺或甲方规定或国家相关法律法规，愿接受甲方的处罚(违规金额一至三倍罚款)，并承担法律责任。
举报方式：电话: 邮箱：
邮寄地址：北京100105信箱18分箱 邮编100101
五、 财务规范承诺
1、我方已熟知甲方财务要求及相关规定。
2、我方自愿并有能力遵守甲方的财务规定。
3、及时给甲方提供合法有效的票据。
4、及时提供我方的收款银行账号信息。
5、如违反本承诺或甲方财务规定，自愿接受甲方的处罚，并承担法律责任。
承诺人：
日 期： (公章)
19 / 29
附件2
劳动关系说明书
我是
工程
施工队负责人 ，现我代表 (乙方) 与 北京长空建设有限公司 签订劳务分包合同，参加该劳务分包工作的工人均为我公司聘请，与甲方北京长空建设有限公司 无劳动关系，特此说明。
说明人 ： (公章)
日 期：
20 / 29
附件3
安全、文明施工协议
甲方(全称)：北京长空建设有限公司
乙方(全称)： 为贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和“安全第
一、预防为主”的方针，保障施工人员和财产的安全及甲方的财产安全，规范项目的安全管理工作，促进工程建设的顺利进行，本着共同搞好安全管理工作的原则，经双方协商达成如下协议。
一、双方责任
1、甲方责任：
(1)负责组织贯彻执行国家、行业及上级有关安全工作的方针、政策、法规，协调解决贯彻落实中出现的问题。
(2)在管理工程建设项目的同时，负责安全文明施工监督管理。有权对乙方施工现场的人员进行安全管理，乙方必须严格执行甲方的安全管理措施。在乙方安全防护不到位的情况下，甲方有权要求乙方增加安全投入，若乙方拒不执行，甲方有权自行安排，所需费用从乙方劳务报酬结算款中扣除。
(3)在组织审查乙方施工组织设计时，负责同时审查其安全文明施工措施。
21 / 29
(4)督促乙方做好现场施工技术管理工作，确保施工现场建立起正常的安全文明施工秩序，并协调解决存在的问题。
(5)组织并参加安全大检查，参加施工现场安全事故的调查和处理工作。
(6)监督检查施工现场安全文明施工状况，发现问题及时督促整改。
2、乙方责任范围：
(1)遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工及遵守甲方及业主的安全管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，服从甲方对安全工作的管理，全面遵守甲方的各项安全管理制度。定期向甲方安监部门汇报工作。服从业主及甲方对安全的检查与监督。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。
(2)乙方施工现场项目经理是安全的第一责任人，对现场安全管理工作全面负责。任何于本工程建造期间发生或本工程引致的人身伤亡及财产损失和因此发生的费用、诉讼等，由乙方承担，乙方保证甲方免负该等责任。除非有关伤亡及损坏是甲方或其应负责的人所引致的，乙方在工地所出的任何安全责任事故均自理，甲方概不承当任何责任。
(3)建立现场安全管理体系，制定并落实施工现场安全文明施工措施。
22 / 29
(4)建立现场安全管理机构，其人员、装备应符合相关规定的要求，并报甲方安监部门备案。
(5)遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工及遵守甲方及业主的安全管理制度，并随时接受甲方、监理、政府有关部门对安全工作实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，服从业主及甲方对安全的检查与监督。
(6)保持现场整洁，物料堆放整齐划一，安全标志按国家标准着色、设置。
(7)乙方的办公区、生活区、施工区应区分开设置，区划明确。临时搭建的工棚应美观、规范。
(8)凡由乙方责任造成的人身事故，应由乙方承担全部经济责任。发生的事故必须按“四不放过”的原则进行调查处理，并按规定统计上报，严禁弄虚作假，隐瞒事故。
(9)凡由乙方责任人造成的机械、设备事故，应由乙方承担全部经济责任，甲方有权利从乙方的工程款中扣除;工程施工中产生隐患，导致后期发生事故的，在质保期内，甲方有权利从乙方的质保金中扣除。
(10)制定关于消防、食物中毒、交通意外、触电、物体打击、机械伤害、高处坠落等安全防范和管理制度，并制定相应应急救援预案和演练。
(11)乙方应加强工人入场安全教育和安全培训工作、开展“三化”(标准化、程序化、规范化)、纠“三违”(违章作业、违章指挥、
23 / 29
违反劳动纪律)、危险源识别等活动，并保证活动记录齐全。同时做到持证上岗;为每名入场施工人员缴纳工伤和意外伤害保险等。乙方须对其雇员的意外事故或伤亡负全责，并保障甲方免于承担相关费用、损害赔偿责任和诉讼责任。
(12)给每位在施工地现场的施工人员和管理人员配备合格安全的劳保和防护用具，同时提供安全可靠的生活设施和交通工具等。
(13)承担合同中明确的其他安全工作责任。
二、安全施工管理目标
1、不发生人身伤亡事故;
2、不发生重大施工机械设备损坏事故;
3、不发生重大火灾事故;
4、不发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故;
三、经济责任
工程现场施工安全管理过程中，实行与经济挂钩的管理办法。
1、 对乙方的违规违制行为，应根据甲方的相关违章处罚标准，扣罚责任单位的安全文明施工保证金。安全文明施工保证金为合同金额的3%。
2、乙方在施工现场必须服从甲方安监人员的管理，服从甲方有关安全管理的奖罚规定。对不服从现场安监人员的违章处罚，甲方有权从合同价款中加倍扣除，并视情节给予警告。
3、由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方自行承担。
24 / 29
四、协议生效与终止
本协议自 年 月 日起生效，乙方承担的全部施工项目结束，质保期满后此协议自动失效。
五、本协议共 份，甲方和乙方各执 份。
甲方(公章)：
法定代表人 或 委托代理人签字：
年 月 日
乙方(公章)： 法定代表人
或 委托代理人签字： 年 月 日 25 / 29
附件4
安全文明施工守则
1、在易发伤亡事故(或危险)处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。
2、围挡材料可采用彩色、定型钢板，现场采用封闭围挡，高度不小于1.8 m。
3、场容场貌要干净整洁。
4、材料堆放：
(1)材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌;
(2)水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施;
(3)易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。
5、现场消防器材配置合理，符合消防要求。
6、施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃圾必须采用相应容器保管和运输，工地现场不能及时清运的要建立封闭式垃圾中转站。
7、工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。
8、进入施工现场的任何人员必须佩带安全帽和其他安全保护用品，未经甲方规定要求任何人不得私自进入工地现场，一经发现者即时逐出工地。
26 / 29
9、乙方应遵守治安条例，定期对其施工人员进行法制教育，严格管理劳务队伍，执行招收外来民工有关管理条例，办发劳务证，签定好劳务合同，严格内部管理。
10、施工现场随时保持清洁卫生，保持清洁无污染，讲究卫生。不随地大小便，不乱抛生活垃圾，不得发生打架斗殴、偷窃行为。
违反以上规定的处罚1000元到10000元。
(公章)
27 / 29
附件5
开具发票承诺书
我 公司(乙方)知悉应当依照合同约定的价款依法开具合法有效的增值税专用发票于北京长空建设有限公司(甲方)。本公司依照以下北京长空建设有限公司(甲方)提供的开票信息开具合法合规的增值税专用发票。如本公司未依法合规开具增值税专用发票或未予开具，本公司知悉北京长空建设有限公司(甲方)有权拒绝付款。
公司名称：北京长空建设有限公司 纳税人识别号：9111011463378313X2 地址、电话：北京市朝阳区安翔里1号、010-64886019 开户行：交通银行北京安翔里支行 账号：110060868012015001249 如本公司开具的发票不能依法抵扣相应税款，本公司自愿承担更换、重开发票的责任。如本公司拒绝履行，本公司自愿赔偿北京长空建设有限公司(甲方)因此多交付的增值税税额损失。
(公章) 日期：
28 / 29
附件6 清单预算书(或综合单价明细) 附件7 主要材料损耗控制表 附件8 资质证书及身份证复印件(个人的提供身份证复印件)
29 / 29
第二篇：劳务分包协议书范本
班组承包协议
发包人： (以下简称甲方)
承包人： (以下简称乙方)
为加快工程进度，提高工程质量，加强核算管理，进一部完善和落实内部承包责任制，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方订立如下协议条款，共同遵照执行：
1、工程概况及分包工作内容
工程名称：
工程地点：
分包工作内容： 分项工程及安全、文明施工劳务作业操作全过程，具体见本协议补充条款。
2、工作期限
计划开始工作日期： 。
计划结束工作日期： 。
3、质量标准
工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工及验收规范》和《建筑工程质量评定标准》，本工程必须达到结构“ 杯”(金杯)。
4、施工资料
甲方应在工作开工 天前，向乙方提供施工图纸及相关修改、会审资料 套。
5、甲方义务
5.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作。
5.2除非本协议另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作并承担相应费用：
(1)向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：乙方承担保护责任;
(2)向乙方提供下列生产、生活临时设施： 宿舍、食堂、办公室、厕所，其交验要求与保护责任为：乙方承担保护及清洁责任。 5.3制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。
5.4负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、进行图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
5.5统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
5.6按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
5.7负责与总包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
6、乙方义务
6.1对本协议范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，确保有效的施工人员;未经甲方授权或允许，不得擅自与总包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。
6.2乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前提交下月施工计划，有阶段工
期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，并完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。
6.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;投入足够的人力、物力，保证工期;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
6.4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况，与现场其他单位协调配合。 6.5按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
6.6按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。
6.7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
6.8妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。 6.9乙方须无条件执行甲方安排的在乙方承包范围内的所有施工任务，服从甲方工程师的指令，不得以任何理由拒绝，否则将视乙方违约，甲方有权从乙方结算款中扣除5%的违约金。
6.10除另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责;乙方应承担并履行总包合同约定的与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
7、安全施工与检查
7.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的一切费用，由乙方承担。
7.2乙方须服从甲方管理，严格执行北京市《文明、安全施工管理暂行规定》，确保“北京市安全、文明工地”。
8、工伤事故处理
发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应立即上报甲方，并由甲方按有关规定上报有关部门同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。按有关规定，甲乙双方应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
9、保险
9.1甲方负责为租赁或提供给乙方使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。 9.2乙方必须为进入本工地的所有职工办理意外伤害等各类保险，其费用自理。乙方自行投保的范围(内容)为：按相关规定办理。
9.3保险事故发生时，双方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
10、材料、设备供应
10.1乙方应在接到图纸后 5 天内，向甲方提交材料、设备、构配件供应计划;经确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。
10.2乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、机械、设备。因保管不善发生丢失、
损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
11、劳务报酬
11.1地下部分：单价为： 元/立方米(按乙方完成工作量计算)。 11.2地上部分： 。
乙方自负盈亏，独立核算，不论各项费用市场价格如何发生变化，以上单价结算时均不调整。
12、工时及工程量的确认
12.1 采用按确定的工时计算劳务报酬的，由乙方每日将提供劳务人数报甲方，由甲方确认。
12.2采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由乙方按月(或旬、日)将完成的工程量报甲方，由甲方确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。
13、变更
13.1施工中如发生对原工作内容进行变更，乙方必须按照变更通知及有关要求，快速进行下列需要的变更：
(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸; (2)增减协议中约定的工程量; (3)改变有关的施工时间和顺序;
(4)其他有关工程变更需要的附加工作。
13.2 因变更导致劳务报酬的变化由双方根据具体情况商量签证事宜。
13.3施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬; 因乙方擅自变更设计而发生的一切费用和由此导致的甲方损失均由乙方全额承担。
14、施工配合、验收
14.1甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方必须按甲方的指令予以配合。
14.2乙方确保所完成工程的质量应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕应向甲方提交完工报告，通知甲方验收;隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
15、劳务报酬最终支付
详见本协议补充条款。
16、违约
16.1若因乙方原因不能按期完成地下室结构施工的，每延期一天，应向甲方支付3000元的违约金;若因乙方原因不能按期主体结构封顶的，每延期一天，应向甲方支付8000元的违约金。
16.2 乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，乙方应向甲方支付结算值的10%违约金。
16.3 乙方不履行或不按约定履行协议义务时，应向甲方支付违约金 20000 元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。
16.4 如甲方未按照本协议履行责任, 乙方应予以提醒, 甲方应在乙方提醒后7日内履行责任或给予解释。否则, 甲方应给予乙方合理的补偿。
16.5 一方违约后，另一方要求违约方继续履行协议时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行协议。
17、争议
17.1双方在履行协议时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 2 种方式解决争议： (1)双方达成仲裁协议，向北京仲裁委员会申请仲裁; (2)向有管辖权的人民法院起诉。
17.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行协议，保持工作连续，保护好已完工作成果：
(1)单方违约导致协议的确已无法履行，双方协商终止协议; (2)调解要求停止协议工作，且为双方接受; (3)仲裁机构要求停止协议工作; (4)法院要求停止协议工作。
18、禁止转包或再分包
乙方不得将本协议项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，乙方将无条件接受甲方的经济处罚并依法承担一切责任。
19、不可抗力
19.1本协议中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
19.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。
19.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担： (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担;
(2)双方的人员伤亡各自负责，并承担相应费用;
(3)乙方自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担;
(4)甲方提供给乙方使用的机械设备损坏，由甲方承担，但停工损失由乙方自行承担; (5)延误的工作时间相应顺延。
20、文物和地下障碍物
20.1在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方项目经理，甲方项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，双方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
20.2劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式通知甲方项目经理，同时提出处置方案，甲方项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，所发现的地下障碍物有归属单位时，甲方应报请有关部门协同处置。
2l、协议解除
21.1如在乙方没有完全履行本协议义务之前，总包合同终止，甲方应通知乙方终止本协议, 乙方接到通知后尽快撤离现场。
21.2如因不可抗力致使本协议无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使协议无法履行的，双方可以解除协议。
21.3协议解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因协议解除给对方造成的损失。
22、协议终止
双方履行完协议全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经有关部门验收合格后，本协议即告终止。
23、协议份数
本协议一式肆份，双方各执贰份, 具有同等效力。本协议自双方签字之日起生效, 至协议款履行结束后失效。
24、补充条款
24.1协议单价包括的范围及内容
24.1.1工程中所有混凝土的搅拌、浇筑、落手清、养护、成品半成品保护、蜂窝麻面及剔凿后表面的清理、修复等涉及混凝土的所有工作;后浇带、膨胀带及施工缝的留置和处理;工程用料、机械设备、周转材料的搬运、领、退、安全防护、周转材料的维修、保养;施工范围内的建筑垃圾等场区清理，直至主体工程验收的全部工作，为完成承包范围内工作所需额外付出的施工现场内的材料二次搬运、冬雨季施工、窝工、停工、工期顺延、降效、等所增加的全部费用;上述承包范围内甲方供应的大型机械、配电箱、搅拌机、磨光机、空压机、污水(潜水)泵、砼振捣棒、平板震动器等，若交由乙方使用，乙方应妥善使用和保管、维修，若因乙方原因损坏的，由乙方负责赔偿。
24.1.2本工程采用商品砼，少数体积量不大的构件采用现场搅拌。包括砼的阶段用量计划，每次砼浇筑计划，现场砼的搅拌、运输、浇筑、振捣、泵管拆移及清洗;搭拆临时马道、安放留槽、补模板缝隙、浇水湿润模板、检查垫块;砼的抹平、收面、遮盖、保温、养护，以及测温、配合做砼试验等全部操作过程(试验费用由甲方承担)。 24.1.3 施工区域内、生活区及现场指定的卫生责任区的卫生清扫、垃圾清运(场内)、材料码放，包括政府部门、甲方公司各部门及发包人检查时临时性的卫生清扫。雨季楼内积水的清扫。上述承包范围内甲方供应的大型机械、配电箱等，若交由乙方使用，乙方应妥善使用和保管、维修，若因乙方原因损坏的，由乙方负责赔偿
24.1.4乙方后勤保障、宿舍的整理、日常卫生清理工作。乙方宿舍床单统、被罩、枕巾统一，作业人员须服装、安全帽、安全带统一。甲方一并采购，其费用由乙方承担，在结算中扣除。
24.1.5需配置足够的测量工做好测量工作;每台塔吊配置一至二名信号指挥工(需持证上岗)负责吊运指挥工作。
24.1.6由于施工场地限制或迎接检查要求，施工中如要迁移生产、生活临设人工费由乙方负责。
24.1.7创建“北京市安全、文明工地”所做施工内容的人工费。
24.1.8乙方视现场实际情况派若干现场巡守人员负责协助甲方现场的保安工作，负责现场材料及机械的看管工作。 24.2质量要求
24.2.1本工程的质量标准：达到结构长城杯(金杯)，当月分项工程一次交验合格率达到100%;质量问题整改率达到100%。如确认乙方的施工不能满足质量要求,甲方有权随时要求乙方退场，并由乙方承担由此造成的一切经济损失。 24.2.2乙方必须建立技术资料制度，对甲方来文进行认真的整理和归档，尤其是涉及到工程变更、工程质量、施工安全的通知或文件一定要高度重视，准确及时地传达和落实。同时做好工程质量自检纪录。
24.3材料机具供应
24.3.1本工程由乙方自备的用具为：锤子、水平尺、刮尺、木抹子、铁板、线坠、直尺、卷尺等。
24.3.2乙方必须根据国家有关法令、法规为操作工人配齐劳务保护用品及安全帽、安全带、安全鞋等劳动防护用具。
24.3.3乙方在接到图纸后7天内编制出材料总用量计划，提交甲方审核。乙方所提报的材料计划必须数量、型号准确。如因此导致甲方供应材料超供或欠供的，由甲方核定该材料超供部分数量，对超供部分材料乙方负责承担甲方采购费及资金占有利息(贷或存);如因此导致甲方供应材料欠供而影响工程正常施工，导致工程延期、机械闲置、工人窝工等现象由乙方承担因此而发生的一切费用。
24.3.4甲方提供的材料实行限额领料管理，向乙方提供的水泥、砂子、石子，乙方不得以材料不够为由多领，如发生超额领用，超额领用发生的费用由乙方负责，并由甲方进行处罚，按规定从支付乙方的任何款项中扣除。具体办法为：
砼：乙方应负责安排人员24小时控制并协调砼的整个卸料及浇筑过程，避免浪费。如造成砼浪费，其费用将由乙方负责。按本施工年度北京市造价信息中最高价格×超料量×1.1的计算方法，从结算款中扣除。超料量的确定：施工图计算用量-钢筋占砼的体积量-砼小票量。
24.3.5甲方供应的物资属甲方所有，只供本合同劳务作业范围以内的工程专用。乙方不得挪作它用或擅自处理(包括边角余料废料)。一经发现乙方挪用或擅自处理，将处以挪用和擅自处理部分价款的两倍罚款。施工剩余材料全部交还甲方并办理退库手续。 24.3.6本工程材料机具的使用、维护、双方约定如下：乙方应遵守和执行承包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与甲方共同清点，履行书面领、还手续，对甲方的机具，要严格按照操作规程使用，加强维修保养。
24.3.7必须爱护甲方提供的机械设备、周转材料、安全设施、成品和半成品材料，合理配料、节约材料、降低成本。如果需用甲方的材料制作施工和生活用具，必须征得甲方的认可，如发现有人为损坏机械设备、丢弃和浪费材料现象的，视情节轻重，甲方给予乙方相应或加倍的处罚。
24.4安全文明施工
24.4.1甲方对现场施工作业人员设置实名制管理，负责对乙方进行安全教育，编制安全技术交底，并交底到乙方安全员。督促检查乙方执行情况，乙方负责组织实施。乙方应及时同每一名进场工人签订劳务合同，并交乙方存档备查，乙方对其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过50周岁。乙方必须向甲方提供乙方所有施工作业人员花名册(要求填写施工作业人员的姓名、性别、工种、文化程度、政治面貌、籍贯、身份证号码、劳动合同编号、岗位技能证书编号及等级)，同时提供身份证复印件。甲方每月定期核实乙方现场的所有人员是
否与乙方上报的施工作业人员花名册一致，并检查特种作业人员、操作人员的上岗证(技能证)。如施工作业人员有变动(变动率必须小于5%)，乙方必须随时变更施工作业人员花名册，并将变更后的施工作业人员花名册报送甲方。如发现乙方实际施工作业人员与提供的施工作业人员花名册不符时，将对乙方进行罚款1000元/人。
24.4.2甲方不定期地由项目技术负责人、安全员及相关人员组织安全生产文明联合检查，对乙方安全生产进行综合评定，对严重违反文明施工规定、达不到优良标准、整改不力的，每次按500～2000元从人工费中扣除，达不到合格标准的，甲方将责令乙方停工整顿直到清除出场。
24.4.3进入施工现场不戴安全帽或安全帽不系帽带，每人每次罚50元;高空作业不戴安全带，每人每次罚款100元;穿拖鞋进入现场，每人每次罚500元; 酒后进入施工现场，每人次罚500元;施工现场吸烟，每个烟头罚款500～1000元。 24.4.4乙方参与施工的工人确保100%为合同工人，且符合当地行政主管部门的有关要求。乙方组织队伍进场后，三天内将施工人员一寸照片二张、花名册一式二份报甲方，办理工作证和安全教育档案资料。乙方的工人须经甲方现场代表负责人批准方可参加施工。
24.4.5乙方内部发生打架斗殴的，甲方对乙方进行2000～3000元人民币的罚款，情节严重的，交当地治安机关处理。
24.4.6乙方如发生群殴事件的，甲方对乙方处以不低于5000元人民币的罚款，乙方一切后果自理。
24.4.7乙方如与上级机关人员、工程管理人员及周边居民发生冲突并造成不良后果，乙方承担相应责任并赔偿相关经济损失。
24.4.8如乙方的施工不能满足甲方 “北京市安全、文明工地” 的要求，甲方有权随时要求乙方退场，并由乙方承担由此给造成的一切经济损失。
24.4.9 乙方按甲方要求建立安全文明施工资料制度，协助做好职工教育档案，认真组织班前安全活动并做好记录;
24.4.10乙方应严格执行安全生产规程, 切实做好安全生产工作, 防止和杜绝安全事故。如有发生, 一切的责任、有关的罚款和所有的经济损失均有乙方负责。
24.4.11乙方须保证春耕、秋收、春节期间的施工人员，以满足甲方的施工要求，并不因此向甲方索取任何费用。
24.5工程结算及付款
24.5.1进度付款：每次(月或年底)付款前，乙方必须配合甲方对甲方供应的材料、周转料具、机械、设备进行盘点，确认完好后方可支付工程款：
(1) ±0.000完成后甲方开始按照乙方现场实际人员(砼工)数量按照500元/月·人的标准支付生活费。
(2) 2007年底(2008年春节)前拨付至已完人工费的80～85%。 24.5.2若乙方未能完成甲方进度的要求，则工程款不予拨付，待达到进度计划的要求后一并支付。
24.5.3在甲方支付乙方工程款项后，乙方必须保证本工程施工工人工资的优先支付，否则，由此引起的一切纠纷，乙方自行处理，甲方不承担任何责任。每次支付工程款前，乙方应及时将工人工资发放表、用工合同(变动部分)、劳务人员名单等报项目部，否则甲方有权不支付乙方工程款项。
24.5.4主体工程结算：工程结构封顶验收达到合同约定质量目标后7天内乙方报结算，
甲方在一个月审核完毕，结算确认后一个月付至结算值的95%，留5%工程保修期满后无息付24.5.5乙方在履行协议期间不得到甲方任何办公及生活区吵闹，不得发生工人聚众闹事、上访等事件，也不得提出合同外的任何要求。否则，每次乙方承担10万元人民币的违约金。若因乙方原因发生工人因工资等原因聚众闹事或上访时，甲方有权从应付乙方的工程款中直接代付代扣，同时对于期间甲方为此所支付的各项费用凭有关票据由乙方承担，从乙方结算值中直接扣除。
24.5.6在工程保修期范围内，由乙方施工的内容，在乙方接到甲方的维修通知后，必须在24小时内到达进行维修，因施工质量问题和乙方延迟维修而引起的发包人索赔和其他损失由乙方承担;若乙方不维修，甲方将自行组织维修，维修费用按实际发生费用的双倍向乙方索赔。
24.5.7工人保险费由甲方代缴，从乙方结算中扣除;暂住人口费、治安和环境卫生费由乙方自行缴纳。
24.6一旦签订协议，若因乙方的人员数量、机具、施工等原因造成工期拖延、质量缺陷、安全隐患的，甲方将根据实际情况对乙方采取罚款、另行组织人员等措施，直至更换劳清。乙方不再缴纳营业税, 但个人所得税必须由乙方自负。
务队伍，由此造成的全部责任及损失由乙方承担，并无条件退场。
24.7在主体结构工程施工完成后，如果乙方在进度、人员、施工配合等方面不能满足后续工程的施工要求，则甲方按照主体结构部分乙方结算值的10%扣罚乙方，作为后续工程的施工补偿。
24.8在施工管理及协议履约过程中，对于乙方违反相关规范、规章、规定的行为，在甲方提出书面的限期整改通知后，仍未达到要求的，甲方有权对乙方实行经济处罚，并减少支付相应工程款。
25、本协议未尽事宜遵照总包合同有关条款执行。 以下无正文。
甲 方: 乙 方:
负责人: 负责人:
电 话: 电 话:
日期: _______年_____月_____日
第三篇：劳务工程分包合同范本
合同的格式是什么，合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。下面是小编整理的劳务工程分包合同范本，欢迎来参考!
甲方：__________(以下简称甲方)
乙方：__________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称与地点：
该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。
二、承包方式与要求：
该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与资料：
经双方协商，该工程按__________元/(m
2、m
3、t)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下资料：完成建设方带给的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部资料;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等资料。
四、工程质量与安全：
根据业主要求，该工程质量要求到达优良，因此单项承包务必确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员务必服从甲方管理人员的安排，务必严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每一天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律职责。
五、礼貌施工与奖罚：
乙方进入施工现场人员务必遵守礼貌施工手册，然后在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发此刻分清职责后给予罚款。同时，乙方负责人务必管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好暂住证，严禁有非典疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员务必服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。
六、付款方式与工期：
该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展状况借给乙方必须数量的生活费，主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金__________万元。乙方在施工现场务必按照甲方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外，将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务
(一)甲方：
1、甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款资料实施处罚，经济赔偿及辞退的权力。
2、甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包资料，乙方应无条件遵照执行。
3、甲方带给给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款状况支付劳务费。
4、甲方对乙方带给来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，然后对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。
(二)乙方
1、乙方务必向甲方提交贴合承包资质并有权对甲方提出合法要求，然后主动承担合同资料的全部工作，确保工程质量。
2、乙主务必按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方务必承担全部职责，甲方概不负责。
3、乙方有权拒绝甲方不贴合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。
4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，然后不得瞒报，私自使用。同时乙方应带给人员名单、身份证。
5、乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动，然后如赌博、卖淫、等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。
6、为确保工期，乙方务必按甲方要求，保证工程足够的劳动力，然后不得消极怠工。
八、违约职责与其他
1、以上条款双方务必严格遵守，然后任何一方违反或造成工程停工，务必追究违约方职责。
2、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成必须经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。
3、属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方务必自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方承担。
4、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字后生效。
行，不得违反。本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。
甲方：__________乙方：__________
代表：__________代表：__________
__________年__________月__________日
第四篇：工程劳务分包合同(单价包干范本)
班组协议书
翡翠绿洲八期模板制安 工程
合同编号：
班
组
协
议
书
广州市中顺建筑劳务分包有限公司 甲方： 乙方：
班组协议书
班组协议书
甲方： 广州市中顺建筑劳务分包有限公司 乙方：
根据工程的施工需要，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，经双方友好协商甲方同意将 翡翠绿洲八期 工程的 模板制安 劳务承包给乙方进行施工，为明确双方的权利、义务和经济关系，保证工程顺利进展，特签订本合同，双方共同遵守。
1、工程名称： 翡翠绿洲八期模板制安工程
2、施工地点： 广州市新塘翡翠绿洲八期
3、承包范围及工作内容：
3.1承包范围：按甲方提供的有关 翡翠绿洲八期 工程施工图纸以及甲方根据现场实际情况指定内容进行施工，包括 模板制安工程 以及现场责任区的现场安全、文明施工、材料的倒运以及厂区内所有成品保护。
3.2工作内容：按照承包范围、施工图纸、设计变更、施工规范以及定额规定和甲方的施工方案完成相关的全部工作内容。
3.3、甲方有权根据现场实际情况对乙方的承包范围进行调整，乙方不得因此对甲方提出补偿。
4、承包方式及劳务价格：
4.1木模板制安工程：综合单价按优良价：18元/㎡包干、合格价：17.5元/㎡包干(地下室至屋面)。包人工费、包材料(包括铁丝、铁钉、PUC穿墙套管、定位筋焊接焊条、止水钢板及快易收缩网焊接焊条等)、包机械(包括小型机具、焊机、圆盘锯、手电锯、毛刷、滚筒等)。工作内容包括模板加工制作、安拆、焊定位筋、安装后浇带止水钢板及快易收缩网、支撑体系搭拆、材料的收集整理堆放、材料倒运、材料进场时的卸车、刷隔离剂、模板的清理、浇灌砼时看模、出现爆模、漏浆问题时的及时处理、拆模后拔钉、清除模板上附着的砼并按甲方要求堆放各种材料至指定位置、包后浇带模板二次支拆、按甲方施工技术及施工方案对后浇带的拦设等上述一切工作内容，包工完场清。包干单价包括上述工作所需要的所有材料费、人工费、机械费以及管理费、保险费、劳保费、利润等一切费用在内，并包含模板支撑超高费用。结算按施工图纸、设计变更为依据，按实际与砼接触面为模板面积，梁与梁头、梁与柱头、梁与墙头相交部位不得计算面积;零星部位、线条部位不增加其他费用。如有因模板制安合同编号：
班组协议书
工程质量原因引起的漏浆、涨模等材料浪费现象，由甲方现场管理人员计录，按月在进度款中按材料购买价扣除费用。材料节约部分甲、乙双方按7：3比例进行分成。
5、付款方式
5.1.1本工程甲方按业主工程款的到位后同时按月支付乙方当月完成工程款的 80 %(以借款形式)。
5.1.2整个工程的内、外粗装修全部施工完毕后付至工程款的90%-95%，其余部分待结算完毕后三个月内付清。
6、质量与保修
6.1质量等级： 确保T型、M型“广州市结构优良样板”
6.2本工程必须达到优良工程验收标准，并保证一次性通过监理、业主和政府主管部门核验，如有创优标准要求，还应按照相应创优标准进行施工、验收，乙方必须体制健全，管理人员到位，应指派专职有创优经验的质检人员驻现场跟班。
6.2乙方应严格按照施工图纸和国家现行有关施工、技术规范和安装工艺以及甲方、总包方的施工方案施工，整个工程质量必须达到约定标准，验收和质量评定必须符合国家施工验收规范和质量验评标准。如达不到约定标准或由于乙方原因造成施工质量问题，乙方应必须无条件返修，直至达到约定标准，由此而发生的返修费用和延期损失由乙方承担。如乙方未及时有效地完成此项工作，甲方有权安排其他队伍进行施工，由此而发生的额外费用在乙方的工程款中扣除。
6.3试验与检验：乙方应积极协助、配合甲方、总包方进行试件、试块的取样和现场检验，并随时接受监理工程师的抽样或复检;
6.4分项工程质量检查：本道工序施工完成，在自检合格后，经甲方、总包方验收合格并报监理工程师现场验收通过，出书面确认后乙方才能进行下道工序的施工; 6.5、质量保修期和保修办法：本工程的保修期限、范围、内容和费用计算等执行国家和建设部规定的《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》以及甲方与建设单位总承包施工合同有关规定，在保修期内出现由于乙方原因造成的质量缺陷，由乙方负责保修事宜，并承担由此发生的一切费用。若乙方未及时履行保修义务，甲方则自行安排保修事宜，由此发生的一切费用由乙方承担。
6.7严禁电锯、圆盘锯上楼作业，所有模板、木枋的搭配必须在地面加工车间完成。 6.8从地下室至屋面所有楼层梁及板底全是清水模板，后序装修时不抹灰。如达不到此标准造成装修费用(材料及人工费)均由乙方全部承担。
7、安全、文明、CI施工
合同编号：
班组协议书
7.1、安全、文明、CI施工达到标准：无重特大安全事故， 达到广州市安全文明施工优良样板工地标准，CI形象达到中建总公司验收标准。
7.2、乙方须严格执行安全操作规程，落实安全防护工作，杜绝违章施工、野蛮施工，采取必要的安全生产及文明施工措施，必须服从项目部的安全管理，严格按照当地政府和甲方的相关管理制度、办法进行施工管理，确保整个施工过程杜绝死亡及重大工伤事故，安全生产及文明施工达到当地政府、甲方的各项指标要求，确保实现约定的标准，由于乙方的原因而发生安全事故，由乙方自行负责处理并承担相应的费用和一切责任、损失。如由于乙方处理不当导致需由甲方处理或导致媒体曝光和政府处罚，由乙方承担一切费用和罚金，同时甲方有权单方面解除合同。
7.3、严格执行中建总公司CI标准化管理，若总包方因为CI标志和施工形象要求，统一配发安全防护用具或服装、工作卡等，乙方应承担其制作费用。乙方应积极配合总包方在CI方面的管理，保证CI工作达到在协议书中约定的目标。
7.4、施工现场不能出现赤膊、穿拖鞋、不戴安全帽等不文明现象，发现一次罚款50元/人.次。高空作业必须配戴好安全绳，如有不配戴者，发现一次罚款100元/人.次。
7.5、加强对作业人员进行消防安全知识的教育，不得随意动用消防器材。动火作业必须向项目部提出动火申请，取得动火证后，才可以进行动火作业。
7.6、服从项目部的管理和安全文明施工要求，如有不服从，按照项目相关制度处罚。
8、环境保护和职业健康
8.1、乙方应遵守当地政府有关环境保护的条例和规定(噪声污染防治、市容和环境卫生管理办法、污水排放及废弃物处理、大气污染防治、生态环境建设等)以及甲方环境、职业健康管理程序，注意对施工过程中噪音排放、粉尘排放、有毒有害固体废弃物废弃和运输遗洒等重要环境因素进行有效控制，尽可能的减少施工过程对环境的污染，杜绝重大环境事故的发生。
8.2、乙方应加强自身员工的职业健康安全教育并加强防护，监视所有施工现场的人员活动、现场设施(无论是由自身提供的还是甲方提供的)和施工过程，及时识别危险源并采取有效控制措施，防止事故发生。
9、工期
9.1、乙方必须按甲方、总包方和建设单位确认的进度计划组织施工，组织足够的人力、物力，接受甲方、总包方、建设单位、监理对进度的检查、监督。工程实际进合同编号：
班组协议书
度与经确认的进度计划不符时，乙方必须按甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行，如乙方无力或拒绝执行，则甲方有权采取必要的强制措施(如安排其他队伍进场施工、给乙方增加工人等)，乙方无条件执行并承担费用，由此造成的一切经济损失由乙方承担，在乙方结算中扣除。如在施工过程中因乙方原因总工期可能会拖延15天以上(包含15天)，在甲方多次要求整改均无明显改进时，甲方有权单方面终止本合同，乙方在收到甲方书面通知后3天内无条件退场。并承担已完造价10%的违约罚金。
9.2 工期各分项进度计划必需满足总包方和业主要求;除地震、战争、水灾等造成的不可抗力以及业主同意工期可顺延外，总工期不予调整。乙方已充分考虑现场实际情况，对于可能发生各种原因(业主或甲方)的现场窝工或因赶工发生的加班已进行考虑。
9.3本工程主体工程按4.5天/层(包验收)，乙方必须按此工期要求充分准备好劳动力进场。如乙方在基础模板安装施工开始至工程主体结构封顶期间未能按甲方要求按时保质保量完成各分项工程，则按 5000元/天.栋进行罚款
9.4模板支设好后由甲方层层检测标高，合格后交接至钢筋班组，如因模板支设原因而影响钢筋班组施工，乙方承担由此造成的一切责任。
10、甲方责任
10.1成立项目班子，对工程的质量、进度、安全、文明施工及向乙方提出指令性意见，保证总包方与业主签订的合同得以严格履行。
10.2审查乙方进场人员素质，进行上岗前的安全教育和技术交底，提供有关施工图纸和技术资料。
10.3负责现场的施工调度和管理，质量、安全的检查、监督，及时办理工程验收和结算。
10.4提供现场施工和生活用临时设施(含试验室、材料、物资总库，生活区临建。)、安全防火措施、生产及生活临时用水用电，施工现场所需的水电线路由总包方负责接至二次线箱，二次线箱以后的线路与设备安装与费用由甲方、乙方负责(包括所有的三级配电箱);现场小型配电箱由乙方自行提供，乙方须根据工作需要自行提供照明灯具及线路;生活区一切设施(工人宿舍、床架、床板、门、门锁、电路开关、插座、灯管)乙方进住时验收，退场时负责所有设施完好，否则甲方有权从乙方结算工程款中扣除相应损坏设施费用。
10.5负责供应外用电梯、塔吊。
10.6有权指令乙方更换不合格的管理人员、劳务队伍和不合格的材料、设备、构合同编号：
班组协议书
配件、成品、半成品，乙方必须无条件执行。所有大宗材料设备的采购合同需在甲方备案。
10.7甲方在施工过程中根据具体情况有权对乙方承包范围进行调整。 10.8提供施工图纸1套;
10.9为乙方劳务人员提供食宿安排，但伙食费用由乙方人员自理，住宿安排由甲方统一管理，乙方必须全力协助。
10.10提供建筑轴线控制基点及水准控制基点，其后的放样工作由乙方承担。
10.11按合同约定进行拨付工程款和劳务结算。
11、乙方责任：除第10条甲方责任以外的工作均由乙方在合同单价内完成(包括但不限于以下责任)
11.1乙方必须按照现行《劳动合同法》的要求，合法有效的提供和使用劳务用工。否则由此引发的一切后果责任由乙方负全责。
11.2组织所有的劳务、必须的施工机具、材料(甲方提供的材料、机械除外)和资金等必要的施工力量，成立专业项目组，实施工程的施工和管理工作;无条件执行业主、甲方、总包方发出的工作指令，以良好的服务树立企业形象，保证甲方信誉和经济利益不受损害。
11.3乙方负责组织高素质的劳务队伍，在签订合同后按总包方、甲方规定时间到场，进场前应与所有参与模板制安工程施工的每一个人员签订劳务用工合同报甲方备案(用工合同中必须明确工期、安全、质量和现场管理等各项规定及处罚规定)、进场前应分工种提供施工人员的名单、照片与身份证原件及复印件(原件核对后退回)、计划生育证以及特殊工种操作证等。
11.4乙方必须办理现场出入证，办证费用由乙方承担。在退场前乙方须将此证退还甲方，如未能退还或遗失甲方将按50元/个扣罚。
11.5乙方必须参加社会养老、失业和工伤等一切保险，其费用均已在包干单价中综合考虑。乙方向甲方缴纳各自承包内容总产值的1.5%的生活水、电费、管理费、保险费用。由甲方统一购买工伤保险。发生工伤事件后，由保险公司赔偿保险费用后，剩余部份由甲、乙双方共同承担，甲方承担70%、乙方承担30%。
11.6自备除10.5条甲方提供的机械以外的所有用于保障工程进度、质量、安全及文明施工的工具及配件。
11.7乙方必须严格遵守总包方及施工现场及生活区等有关规章制度，必须无条件接受甲方管理人员指挥，如有违规甲方有权按相关规定进行处罚由于乙方违规而造成合同编号：
班组协议书
的损失由乙方承担。
11.8 不得将甲方提供的临时住房转借或留宿其他外来人员。集体宿舍要保持整洁卫生，每间房门必须贴有入住人的照片和姓名，供甲方检查，严禁男女混居，违者每人次罚款200元。
11.9、为提高企业形象、满足总公司CI要求，由项目组统一有偿提供施工人员服装、安全帽、工作卡等用品，乙方必须按要求佩带，费用由乙方支付。
11.10所有总包方和业主直接分包的专业工程，乙方应积极给予配合，所有管理、配合费用在不影响正常施工的前提下协商解决，乙方不得以任何原因拒绝配合，否则甲方有权采取措施，一切费用和责任由乙方承担。
11.11各工序完成后做到工完场清，将垃圾运至甲方指定堆放地点，并与下道工序办理交接手续。现场固定5-8人专业文明施工，在每一个分部分项施工完毕后现场严禁留下任何自身所使用的材料;固定专业技术人员进行各部位模板放样，在甲方指定的木工加工房配制模板，任何电动工具不准进入作业面使用。
11.12妥善保管甲方提供的材料机具，如由乙方管理不当导致丢失或损坏，乙方承担原价双倍的罚金，罚金在结算和工程款中扣除，且甲方提供的材料机具的正常维护及维修费用由乙方承担。
11.13不得在外架上堆放材料、机具，如有违约发现一处罚款100元/次。 11.14标高±0.000以下施工人员生活由乙方自理，标高±0.000以上按月按时向施工人员支付生活费用(包括施工人员的生活、零用费用)，按每人每月800元(400元菜票、400元现金分两次发放)。过程中如有个别施工人员特殊情况确需急用资金由乙方自行解决。
11.15施工人员生活费用及工资发放时(乙方必须按实发工资编制工资表)，必须由甲方及总包方管理人员现场监督或由甲方代付至施工人员，由乙方签字确认。
11.16施工人员生活费用及工资领取时，必须提供领款人本人有效身份证、工作卡，并由领款人签字确认。发放工资时向甲方及总包方提供经施工人员确认签字的工资表。 12.奖罚条款：按项目部质量、安全文明奖罚制度执行
13、违约和争议 13.1、违约责任
13.1.1、乙方承诺全面履行总包方与建设单位的总承包合同以及本协议的所有条款，保证甲方的社会信誉和经济利益不受任何损害，否则视为乙方违约，甲方有权采合同编号：
班组协议书
取强制性措施和相应违约处罚，由此造成的所有费用和损失由乙方承担。在施工过程中如乙方各方面指标经甲方、总包方、建设单位多次通知、整改，确实达不到合同要求，甲方有权终止本协议，一切损失由乙方自行承担，并赔偿因此造成的甲方损失。
13.1.2、如果在施工过程中因为出现重大质量、安全事故而因此受到媒体或政府有关主管部门通报、批评，使甲方的声誉受到严重损伤，甲方有权单方面解除本协议，所有损失由乙方承担。
13.1.3、乙方应免除甲方由于乙方原因导致的所有劳资、材料等经济纠纷的投诉、索赔，乙方必须自行妥善解决，如出现上门(政府部门、甲方或项目部、本项目监理、建设方等)扰乱办公事件(含闯入不离开、静坐闹事要求解决与乙方纠纷等)等损害和影响业主和总包方、甲方声誉等行为，甲方将给予每次5~10万元的违约罚金，乙方承担因此给甲方造成的一切损失。同时总包方有权用乙方的工程款和履约保证金直接支付给相应材料商和工人工资，乙方不得有异议。如因此致使施工受阻达7天后，甲方有权单方面解除本协议，由乙方承担一切损失。
13.1.4、在施工过程中如乙方无故停工，视为乙方违约，乙方承担已完造价20%的违约罚金，由此造成的所有损失均由乙方承担。
13.1.5、乙方的所有行为不得影响甲方的社会声誉，否则甲方有权给予乙方违约处罚，直至没收履约保证金。
13.1.6乙方在本工程施工完验收交付甲方后，如未施工本项目的其他工程，乙方全部人员应无条件退场后，甲方才按合同规定与乙方办理结算及支付工程尾款,如出现故意拖延工期、不交付工程、扰乱施工及办公等事件，视为乙方违约，甲方有权对本工程不办理结算,并给予乙方违约处罚，直至没收履约保证金，并有权向乙方进行费用追索。
13.2、争议解决
甲乙双方在协议执行过程中若由于不可预见的原因出现争议，双方可在不违反总包方与建设单位的总承包施工合同、甲乙方签订的本协议书的基础上友好协商解决，签署的书面纪要作为本协议书的补充，具有同等法律效力。所有争议不能作为乙方停工、闹事的理由，当争议出现后双方不能取得一致的协商意见，双方有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
14、乙方承诺和担保
14.1乙方承诺已经充分理解总包方与业主的总承包合作、甲方与乙方的分承包招标文件，并承诺承担上述文件中规定的承包方的责任和义务以及各种风险。甲方、总合同编号：
班组协议书
包方不承担由于业主等非总包方、甲方原因造成的工程停窝工、停缓建等原因给乙方造成的各种损失，甲方可根据实际情况书面通知乙方自行安排劳动力、材料去向。
14.2为保证乙方全面履行本合同以及总包方与业主的施工合同，确保本工程的顺利进行，乙方必须在签订本协议的同时提交人民币 10万元(大写: 壹拾万元)的履约保证金，本工程竣工验收后两个月内无息退还。乙方履行不力时，乙方承担违约处罚，所有因乙方原因产生的费用在保证金中扣除，保证金不够的将自动转变为乙方向甲方的债务。
15、协议终止和解除
15.1、甲乙双方协商一致，可以解除本合同;
15.2、因不可抗力造成合同无法履行双方协商可以解除本合同; 15.
3、不论何种原因，如主合同终止时，本合同自行终止;
15.4、因乙方原因甲方接到总包方、建设单位通知，经甲方与总包方、建设单位协商，如总包方、建设单位坚持要求乙方撤离现场时，本合同终止;
15.5、乙方破产或无能力继续履行本合同时，本合同终止。按已完工程量结算，乙方应在接到甲方通知时应妥善做好已完工程已购材料、设备的保护和移交工作，并尽快将其人员和设备撤离现场(1-4款处理方法与5款相同);
15.6、乙方转包，本合同终止，由此产生的所有责任和损失由乙方承担，并按乙方已完工程款的50%结算;
15.7、乙方单方终止合同，结算按乙方已经完成工程量的80%计算，另赔偿承包协议总价10%的违约金;
16、合同的生效、终止、份数
16.1本合同一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日起生效。至工程完工验收并结清所有价款后终止。
甲方： 广州市中顺建筑劳务分包有限公司 乙方：
代表： 代表：
年 月 日
合同编号： 9
第五篇：劳务分包的合同范本[范文]
甲方(发包单位)：
乙方(承包单位)：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。
一、 工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容、性质及数量：
四、工程工期：
五、工程质量要求：
六、工程造价：
七、工程承包方式及取费标准：
八、工程价款的拨付及结算方式：
九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中：
十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算：
1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。
2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。
3、工程工期：
4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
十一、甲方责任：
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。
十二、乙方责任：
1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。
5、按国家和上海市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。
(1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。
(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。
6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。
十三、双方协议工价如下：
分部分项
工程名称 单位名称 人工基价
(元) 经考核验收后达到标准在基价上加或达不到标准在基价上扣除 备 注
质量 工期 文明施工
十四、甲、乙双方在签订本合同时，必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。
1、安全生产协议书;
2、治安、保卫、防火等协议书。
十五、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项，可另行约定。
十六、违约责任：
1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：