范文网 论文资料 建筑工程施工总包合同(大全)

建筑工程施工总包合同(大全)

建筑工程施工总包合同第一篇:建筑工程施工总包合同总包工程分包施工合同协议书总包方:分包方:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》以及其他相关法律、行政法规,根据总包方《工程项目管理实施细则》、《。

建筑工程施工总包合同

第一篇:建筑工程施工总包合同

总包工程分包施工合同协议书

总包方:分包方:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》以及其他相关法律、行政法规,根据总包方《工程项目管理实施细则》、《施工现场管理标准》、《质量〃环境〃职业健康安全一体化管理手册》以及其他各项管理制度的要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目的工程和劳务分包施工有关事项协商一致,订立本总包工程分包施工合同。

一、 分包项目概况

1、分包项目名称:

2、分包项目地址:

3、分包项目的施工组织形式:

4、分包项目的施工内容及范围:详建设工程施工合同

二、分包项目工期

1、分包项目开工日期:年月日

2、分包项目竣工日期:年月日

3、分包项目工期总日历天数:

三、价款

1、工程分包和劳务分包:

金额暂订(大写):元(人民币)

其中:工程分包:元(人民币)

劳务分包:元(人民币)

2、主体工程甲供(或委托乙方购买)钢材、砼等主要材料、设备小计元(人民币)。

四、质量标准:合格

五、甲乙双方责任与义务

1、甲方责任与义务

(1)具体负责协调或组织该项目投标与合同洽谈工作。

(2)做好开工前的各项准备工作、组建工程项目部。

(3)甲方派驻该项目的项目经理:、项目技术负责人:、财务负责人:、质量员:、安全员:。

(4)协助乙方做好工程预(结)算工作。

(5)协助乙方回收工程款。若建设方未能按合同规定及时拨付工程款,甲方不承担代垫资金的义务,且乙方不得以此追究甲方责任,但甲方可协助乙方追收欠款。

(6)代乙方缴纳各种税费(含个人所得税等)。

(7)管理好项目公章。

2、乙方的职责与义务

(1)组建施工队伍,派出乙方项目负责人、物资供应、施工机械管理人员和兼职安全员等,负责完成本联合承建协议承包范围的所有工程内容,负责工程项目部日常管理工作,乙方项目负责人:。

(2)接受甲方对工程质量、安全进度监督,并接受甲方在主合同中对

业主的所有承诺,接受甲方对工程进度款的控制,以保证工程顺利实施。

(3)该项目的基层管理人员和作业人员由乙方聘用,其人员必须按国家要求持证上岗。

(4)该项目所有材料、设备,甲方可委托乙方采购和租赁,乙方所购(租)材料、设备及其他物资等必须确保产品质检报告时间的有效性及检验单位必须具有法定检验资格,并保证材料设备规格、质量符合标准和具有出厂证明,做好材料设备的检验试验,确保材料设备性能符合工程要求。

(5)乙方不得以任何形式或借口拖欠乙方必须肩负起自身的债务责任,当甲方发现乙方有拖欠管理人员工资以及材料供应商货款等不良行为发生时,甲方有权扣下乙方工程款按实直接支付给债权人,而不需经乙方同意,且乙方不得有任何异议。由乙方引起的经济纠纷导致甲方被告上法庭名誉受损,甲方将对乙方处以判决书中应付总额20%的违约金。

(6)乙方必须按照国家规定办理工程责任保险,并按保险条例执行,在工程施工全过程中的人身、设备、安全事故责任由乙方承担主要法律责任和经济赔偿。

(7)本工程禁止乙方对外分包和转包。

(8)乙方应及时做好竣工资料,工程预结算、决算资料。

(9)政府相关部门、建设方及甲方相关部门发出涉及工程方面的书面整改通知,如工程质量、进度、安全、文明施工、环保等,乙方必须在整改期限内按规范要求整改完毕,并书面给予回复,否则,甲方有权作出相应的处罚或拒绝支付工程款。

(10)乙方承担甲方机构人员现场办公场所及费用。

(11)乙方必须遵纪守法,不得以甲方或甲方项目名义私刻印章、签订经济合同、骗取钱财、拖欠债务、从事违法等活动,由此造成的一切后果均由乙方负全部法律责任。若甲方发现乙方有违法活动,有权终止本合同,追究乙方的违约责任并向司法部门报案。

六、工程项目部印章的保管与使用

1、项目部的印章由甲方项目经理负责保管使用。

2、项目部的印章只能用于对业主的财务往来以及竣工资料、预结算、决算资料。

七、甲方人员费用和管理费用的收取管理

1、甲方派出人员的每月工资性收入按照甲方制度执行,其中项目经理元;技术负责人元;财务负责人元;施工员元;质量员元;安全员元。合计:元,乙方按月支付,由甲方统一收取,统一考核后再计发。

2、甲方在本项目向乙方收取按与业主建筑工程结算总造价%的管理费用,管理费用不因本项目施工组织形式变化而降低。

八、资金管理

1、由甲方统一进行资金回收,扣除税金,人工工资性费用与管理费和其它应留款项后。划付乙方指定帐号。甲方在乙方银行帐户印鉴上监章,对资金的使用和流向实施监控。乙方应将工程款使用在本工程中,不能挪作它用,乙方同意甲方在保证工程正常施工需要的前提下分期支付。

2、甲方管理等费用的收取:乙方按每次工程进度款回收基数,按在建的比例同步支付,在工程竣工验收次月甲方收取的费用到位率100%。

九、履约保证

1、乙方同意按照以下三种(选择一种)向甲方提交履约保证金或履约保证。

(1)若本工程对业主合同采用履约保函,乙方同意按照甲方制度交纳一定资金做为开据对业主履约保函的条件,同时此资金做为乙方对甲方履约保证金。

(2)若本工程对业主合同采用履约保证金,乙方同意将自有资金划入甲方计财处,由甲方计财处支付给业主,甲方开据收据给乙方;业主给甲方开据的履约保证金收据由甲方项目部财务负责人保存,同时业主开据给甲方的履约保证金收据同时转为乙方对甲方履约保证。

(3)若本工程业主合同无履约保函或履约保证金要求,乙方必须向甲方交纳5-10%的履约保证金,即元,做为工程履约保证。

2、保证金在合同期内不退,合同期满后如数退还,不计利息。如因乙方原因造成的所有损失,甲方有权在保证金中赔付。

十、奖罚规定:对工期、质量、安全、文明施工等奖罚一律执行对业主的承包合同之规定;乙方在施工过程中发生的质量事故,延误工期事件等所造成的一切损失和一切处罚及相关法律责任均由乙方负责;乙方在施工过程中发生的安全检查事故,由乙方承担主要法律责任和经济赔偿。

十一、该工程实施过程中,当乙方无力履行甲方与建设方签订的施工总承包合同及补充合同条款(因不支付农民工工资、材料款、租金等造成相关人员闹事或影响恶劣的行为均视为无力履行合同),甲方有权收回该工程的经营管理权,乙方必须无条件在限定时间内,自动退出并赔偿相应损失。

十二、工程质保金管理:执行总包合同的全部约定。

十三、工程竣工后,乙方应及时将一套完整的竣工资料交回甲方。 十

四、本协议未尽事宜,在执行中双方协商解决,签订补充协议作为本协议的附件,具有同等法律效力。

十五、本协议诉讼管理地为甲方住地所在地人民法院,任何一方违反本协议约定条款,经双方协商不能解决争议的,另一方有权向本协议约定的诉讼管辖地人民法院提起诉讼。 十

六、本协议属(重大、重要)经济合同,需要签订廉洁共建协议作为本协议附件(为标准附件,视为签署)。

十七、本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份。

甲方:乙方:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

地址:地址:

电话:电话:

年月日年月日

本合同附件:

1、乙方营业执照、施工资质证书、安全生产许可证、税务登记证的复印件以及法人授权委托书加盖鲜章。

2、廉洁协议。

第二篇:工程总包合同范本

导语:工程总包合同的功能大抵是确认双方的合作或交易关系,细化权利义务,提示和规避风险。如下为工程总包合同范本,仅供参考。

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

发包人(全称):

承包人(全称):

依照《中华人民共和国工程总包合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议书。

一、工程概况

工程名称:

工程地点:工程内容:

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

工程立项批准文号: 资金来源:

二、工程承包范围

承包范围:施工图设计范围内的建筑、装饰、安装工程,但不包括外墙幕墙工程、雨篷及钢结构工程、电梯工程、通风及空调工程、弱电工程、消防工程及精装修工程。

三、工程总包合同工期

开工日期:年 月 日(以开工令为准)

交工日期:年 月 日(具备部分精装修队伍进场条件),月 日完成所承包范围的所有分项工程。

四、质量要求

工程质量要求: 合 格

五、工程总包合同价款

金额(大写): 暂定人民币 仟 佰万元(以工程结算为准) 元

六、组成工程总包合同的文件

组成本工程总包合同的文件包括:

1、本工程总包合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本工程总包合同专用条款

5、本工程总包合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本工程总包合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本工程总包合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照工程总包合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照工程总包合同约定的期限和方式支付工程总包合同价款及其他应当支付的款项。

十、工程总包合同生效

工程总包合同生效时间: 年 月 日

工程总包合同订立地点:

本工程总包合同约定自双方后生效。

发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)住所: 住所:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

电话: 电话:

传真: 传真:

开户银行: 开户银行:

账号: 账号:

邮编: 邮编:

鉴证意见:

经办人:

鉴证机关:

年 月

第三篇:天津市建筑工程施工总包与分包单位安全生产协议书(模版)

天津市建筑工程施工总包与

分包单位安全生产协议书

总包单位名称:

分包单位名称:

协议签订日期:

天津市建筑安全监督管理站监制

第四篇:天津市建设工程施工总包与 分包单位安全生产协议书

总包单位名称: 分包单位名称: 协议签订日期:

天津市建设安全监督管理站监制

天津市建设工程施工总包与 分包单位安全生产协议书

总包单位:(章) (以下简称甲方) 分包单位:(章) (以下简称乙方) 为了全面履行甲方、乙方签订的建设工程施工专业(劳务)分包合同(工程名称:

;工程地点: ;工程内容: ;分包范围: ;承包方式: ),进一步明确在施工工程中甲、乙双方各自的安全责任,保护施工人员的安全和身体健康,防止工伤事故的发生。依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》和《天津市安全生产条例》及有关法律、法规及规定,签订本协议。

本协议为天津市建设工程施工专业(劳务)分包合同的补充条款,在双方签订《天津市建设工程施工专业分包合同》或《天津市建设工程施工劳务分包合同》的同时签订本协议,经双方签字盖章生效。本协议书具有同等法律效力,双方应认真履行。

第一条 甲、乙双方共同责任

一、甲、乙双方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

二、在甲方统一领导下,组成施工现场安全生产领导机构,定期召开安全工作会议,建立健全安全生产责任制和群防群治制度,制定各项安全生产规章和安全生产目标责任,形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系,并按照职责分工抓好落实。

三、坚持“安全第

一、预防为主、综合治理”的方针,不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施,防止事故发生。

四、抓好安全教育;严肃安全纪律;规范安全行为;净化作业环境, 禁止野蛮施工,防止施工扰民。

五、发生事故立即采取措施保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并应及时报告上级主管部门组织事故调查小组,查清事故原因,确定事

1 故责任,按照“四不放过”原则拟定改进措施,提出对施工责任者的处理意见。

第二条 甲方的具体责任

一、甲方对施工现场安全管理负全责。组织指挥现场安全生产,向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。核查乙方安全生产保证体系和规章制度,对乙方安全生产实施监督管理。

二、编制工程项目安全施工组织设计,并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案,制定安全技术措施并监督实施。

三、在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求,提出施工方法和安全操作规程,提供必要的安全保护设施。以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底,交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。

四、对乙方进场职工进行登记造册,复验身份证件,发放胸卡,按名单进行“三级”安全教育,建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证工作,制止非特种作业人员从事特种作业。

五、向乙方提供良好的,确保安全生产的劳动作业环境,所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等,必须符合安全技术标准,经乙方检验合格后,办理书面交接验收手续,一式两份甲、乙双方分别存查,并监督乙方安全使用。

六、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标,安全性能检验,合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。

七、对乙方施工工序,操作岗位的安全行为进行日常监督检查,纠正违章操作和违章作业。发现严重违章违纪和事故隐患,立即责令停工,监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。严重者中止合同,清理出场,所造成的一切经济损失由乙方承担。

八、合同终止工程款结算时,甲方安全技术部门应出具安全评价书,无安全评价书不能结算。

九、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和维护,

2 及时消除隐患,保证其安全有效。

十、提供符合卫生、通风、照明等要求的职工生活环境,在容易发生火灾的地区,设置灵敏有效的消防器材。

十一、发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。

十二、其它

第三条 乙方的具体责任

乙方在甲方统一指挥监督下对本单位施工中安全工作直接负责。按其职责分工,具体履行以下责任:

一、接受甲方的指挥和监督,遵守甲方安全管理制度,参加工地安全生产领导机构,出席安全工作会议,执行会议决议。

二、按照甲方的统一管理规定制定本单位安全目标责任,管理规章制度,并向甲方备案。

三、根据甲方安全施工组织设计,编制本单位分包工程范围的安全施工方案和安全技术措施,按规定提取和使用安全技术措施费,报甲方审批执行。

四、对本单位的施工人员应登记造册,如实向甲方报告,接受甲方入场前的安全教育。有人员调整时,要迅速报告甲方,并进行安全教育,未经安全教育的,不得进入施工现场,不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。

五、按规定要求设置安全技术管理人员(施工人员50人以上的应设安全技术管理人员;不足50人的,应指定兼职安全技术管理人员;各施工班组应设一名兼职安全员),负责操作中的安全检查。

六、负责班前安全教育和工种变换的安全教育。下达施工任务时,应进行有针对性的安全技术交底,检查操作人员安全着装;发生交叉作业时,应先报告甲方,并进行监护。不安排非特工种从事特工种作业,不安排患有高血压、心脏病及其它不适于高处作业的人员从事高处作业。

七、向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备,经检验合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。

八、设置必要的职工生活设施,并符合卫生、通风、照明等要求,职工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。

九、在容易发生火灾的地区施工动火时,应事前向甲方申请,得到书面批准,并采取有效的防护措施,才得施工。存储、使用易燃易爆器材时,应采用特殊的消防安全措施。

十、监督甲方履行安全职责,对甲方违反职责造成得损失有权索赔。有权制止甲方违章指挥,并按双方商定的管理办法进行处理。

十一、教育本单位职工遵章守纪,不违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反安全纪律,违反安全操作规程而发生伤亡事故。其损失由乙方负责。

十二、其它执行甲方职业健康安全管理体系制度要求。 十

三、补充条款:

1、 乙方(分包单位)必须服从项目部的安全管理,严格落实项目部各项规章制度;对不服从管理的或下达隐患通知书后不及时整改的,项目部将给予经济处罚直至清理撤场。

2、 严格按照施工组织设计和专项施工方案施工,对方案中的安全措施有异议的应及时与甲方沟通,禁止野蛮施工,施工前应制定安全施工措施,保证施工安全。

3、 按照《天津市市政工程施工现场安全管理标准》和《天津市建设工程施工现场安全管理规程》及天津城建集团《施工现场安全检查标准》组织施工安全生产管理。

4、 乙方必须按要求配备与本工程相应的安全管理人员和特种作业人员;对分包工程的安全生产负全责,加强人机管理。应根据工程特点及时对作业人员进行交底和班前安全活动,并做好记录。

5、

购置符合安全规范要求的施工机械设备,自带的施工机具应提供

4 合格证书及相应的检测报告,并按照项目部的平面图设置,对验收不合格的施工机具,严禁进场使用。特种作业人员必须持证上岗。

6、 为本单位职工配备必要的安全防护用品,自觉接受项目部的监督检查;对不按要求为职工购置安全防护用品的,甲方项目部进行代购产生的费用从工程款中扣除。

7、 在业主、监理、公司、以及上级主管部门检查过程中,因安全问题下达的整改通知书、停工令等造成工程进度延缓和声誉上的不良影响,甲方将采取相应的经济处罚。

第四条 此协议作为分包合同附件,一式两份,甲、乙双方各执一份。

协议订立时间: 协议签订地点:

协议有效期限自 年 月 日至 年 月 日

总包方(甲方): (章) 分包方(乙方): (章)

法定代表人: (章) 法定代表人: (章)

委托代理人: (章) 委托代表人: (章)

5 安全生产协议书(延续)单

总包方(甲方):

分包方(乙方):

工程因 原因,致使工程延期。经甲、乙双方协商,原安全协议书继续有效,双方履行各自权利、义务。延续期至 年 月 日终止。

总包方(甲方): (章) 分包方(乙方): (章)

法定代表人: (章) 法定代表人: (章)

委托代理人: (章) 委托代理人: (章)

第五篇:施工总包、分包配合协议

建筑工程施工总、分包协议书

施工总承包方:********************************(简称甲方) 施工专业分包方:***************************(简称乙方) 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》及《安全生产许可证条例》等有关法律、法规,按照“建设单位***********就本项目的招标文件精神,明确本工程施工总承包、施工专业分包方各自施工管理范围内配合工作的权利和义务,确保实现本项目施工质量、安全及进度控制管理目标。甲乙双方就总分包管理事项协商达成一致,签订本协议,双方必须严格执行。

一、工程项目概况

1、工程名称:***************************

2、工程地点:***************************

3、专业分包项目: 本工程的

4、结构层次:框架结构4层,局部5层。

5、建筑面积:47209.240㎡m2。

二、工程项目期限

自2012年**月**日起开工至 2012年**月**日交工(以实际业主要求竣工时间为准)。

三、施工配合费约定

根据建设单位**********提供的招标文件(项目编号2012-5008)项目名称:********************************。乙方需支付总包现场配合费与管理费(配合费为乙方中标总价的2%)。

施工配合费总价=*******程造价*2%

)。

支付方式:甲方提供正式有效发票(总包配合费*******万元)给乙方,以公对公银行转账的形式支付,乙方进场即支付总包配合费的50%(¥*********** 万元整)。余款在乙方收到建设单位的第一批工程款时一次性付清。

四、甲方责任

1、贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等法律、法规。及时传达上级安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护文件和会议精神。

2、提供垂直运输塔吊、施工电梯、外脚手架、施工作业面、施工场地、专业

1 /

5承包人的材料及设备的堆放场地、工具房和临时生活用房的场地、靠近工作场地临时施工用水用电的接入点等。

3、负责专业承包人的工程质量安全管理、进度协调、以及与相关专业的衔接配合工作。

4、施工用电:甲方提供到二级配电箱,第三级单机箱及电缆均由乙方负责,如果需用太阳灯及电线均由乙方自备(太阳灯及电线应符合安全生产规范要求),注意施工用电安全。施工用水、电费用由乙方支付。

5、乙方在生产施工过程如有不安全行为,未按安全生产操作规程施工作业,甲方有权责令乙方停工整顿。并上报监理单位、代建单位或***********学翔安校区建设指挥部。

五、乙方责任:

1、进入施工现场必须严格遵守甲方工地的各项规章制度,严格遵守建筑工程施工规范及安全施工规范,文明施工。乙方根据招标文件要求配备专职安全员,进场时及时与总包安全员对接,积极配合总包安全员,管理好本专业施工人员的安全生产活动。

2、乙方必须自行负责处理与相关单位的协调工作,及时整理完善本专业部分有关技术、内业资料。

3、乙方必须按甲方制定的进度如期完成各自专业施工任务,并及时与相关单位协调验收。否则造成工期延误,乙方必须负完全责任。工期延误的按与建设单位签订的施工合同的相关约定条款执行。

4、乙方安装时应认真熟悉图纸,材料、品牌、规格等符合图纸要求,材料进场后应及时报验收,并经监理及业主同意后才能投入使用,否则因返工造成工期延误,乙方必须负完全责任。

5、乙方应做到材料落手清,未经同意不得随意搬运其它班组的材料或擅自开启其他班组施工机械,否则后果自负。乙方制作好的成品及未制好的半成品材料及废料应分堆放整齐,并明牌标注。板面布管后应及时地清理余留下来的边角料、垃圾,运至甲方指定地点放臵。

6、乙方在修补线管灰面,管道护墩及管内边补灰,屋面设备支架,风管穿墙、管道穿楼板补灰等如果自已没办法做好,一律交由泥水班组统一处理。水泥和砂石材料由甲方提供,工人工资乙方支付,具体价格与泥水班组协商,以上此条不可有异议,如不愿意者,甲方有关强制执行,令泥水班组做好后,再扣乙方的工

资。

9、乙方进场需将所有管理人员及施工人员名单报送给甲方,并申领工作牌,配证上岗。应积极组织工人做好安全活动及安全教育。并向甲方提供每次活动的内业资料,无提供资料者每次罚款100-200元。

10、乙方应遵守政府颁布的各项劳务规章制度,注意有高血压、心脏病等体弱多病的工人不能纳用。

11、乙方进场的工人必须持有本人的身份证、婚育节育证(婚检证)、劳务证、暂住证、上岗证,否则一经有关单位查处后乙方应自行负责。

12、工地卫生:乙方制作场卫生必须按总包单位要求进行清理、保洁,施工现场严禁随意大小便,如有乙方人员发现一次处罚500元,并由乙方负责清理整个施工场地全部污染物。

13、乙方在施工过程中,必须严格服从工地总管或施工负责人的现场管理及施工员的质量监督,服从现场管理人员的指挥及任务安排,不得以任何借口加以拒绝,否则,将视情节的轻重加以处罚。

14、乙方的制作场或施工现场照明原则上均要采用节能灯具,并按安全生产相应要求配臵保护套。

乙方不得在宿舍自行接设电源,不得使用火炉、电炉、煤油炉等,不得穿拖鞋或赤脚上班,正确佩戴好安全帽。

15、密切配合好兄弟班组的施工,以免担误工期。

六、工程监督:甲方现场主持工作的管理人员,有监督乙方相关施工现场事宜的权力。如发现乙方材料质量低劣、工人技术差、制作安装产品质量差,为了确保工程质量和进度,甲方有权上报监理单位、代建单位或**************翔安校区建设指挥部,并根据《中华人民共和国建筑法》保留追究乙方相关的法律责任。

七、材料设备:进入施工现场的材料、机具设备,乙方须按照甲方指示妥善堆放整齐并使用。对于甲方的材料、成品半成品乙方不得随意损坏、浪费,如有污染、遗失、损坏或不按规定使用造成的损失,乙方应照价赔偿。施工期间,乙方应做好遗漏在现场材料的回收工作,减少没有必要的浪费,否则应承担相应的损失责任。

八、各阶段工程完工后剩余材料由乙方负责于当日内分类整理、清洁完毕,并将垃圾臵于甲方指定地点,保持场地清洁,否则甲方将另行雇工清理,雇工工

资以每工日200元计算,该款项在乙方支付。

九、安全文明生产:

1、施工期间乙方人员应做好相关人员的安全教育,并遵守市安全文明施工生产条例、工厂及施工现场的各项规章制度,如因违反操作规程而导致发生意外事件,均由乙方负全部责任。如有涉及经济损失同样均由乙方承担。

2、本工地工人外出闹事甲方概不负责。

3、未经同意不能留宿非本工地人员。

4、不能在工地聚众赌博,酗酒闹事,打架斗殴。

5、不能随意拆除或挪动工地安全设施,否则将给予严厉的经济处罚追究责任。

6、甲方每次组织安全教育或会议,乙方必须组织所有的工人参加,否则后果由乙方自负。

7、乙方自备安全帽,甲方不给提供。无戴安全帽者工人每人每次罚款20.00元,组长或带班每人每次罚款50.00元。

8、乙方必须严格按照甲方消防管理规定组织施工,明确消防负责人,自觉接受上级及甲方的消防安全检查,乙方承担由于消防管理缺陷和自身消防措施不力造成的火灾事故责任和经济损失。

严格执行动火作业审批制度:施工现场需用明火(焊接、气割等作业),要事先持有效上岗证,办好用火审批手续,务必做到每日一批向项目经理部申请,审批表需明确施工部位、操作人员、使用设备【每一台焊机(氩弧焊、气割设备)需配备2个4KG的干粉灭火器】、旁站监护人,专职安全员到岗到位巡查。

施工时需先清理作业面,清除易燃物,如不能清除时,应采取浇湿、遮隔等安全可靠措施加以保护,指定看火人,携带灭火器具;在施工楼内或高空作业还应准备接火斗,堵住作业面下的孔洞,用火后须清除余火,确认不再复燃方可防开现场。

违规处罚规定:明火作业是未经项目部审批一次处罚500元;无旁站监护人一次处罚200元;每一台焊机未配备2个4KG的干粉灭火器一次处罚500元;发生灾情一次处罚2000元;抢救不力的处罚5000元,并承担相应的经济损失及法律责任。

9、乙方要配备专兼职治安、消防、交通安全管理人员,并按总包施工认可的20%人员配备建立义务消防队,成立治保委员会和安全生产领导小组,做到人员、组织、任务层层落实,并将人员组织名单报甲方备案。

10、因乙方工人恶意违章操作而引起的安全责任事故,责任由乙方全部负责,

乙方负责赔偿由此引起的所有经济损失。影响到甲方生产经营活动的,甲方保留法律追诉权利。

十、其他

1、在施工中执行《建筑工程质量责任保证书》安全条款时,本协议具有优先权。

2、本协议书在工程开工前签订,一式两份,具有同等效力,甲乙双方各执一份。

3、本协议自签订之日起生效,工程竣工交工后终止。

补充协议条款:无。

(本合同书正文共计肆页,以下无正文)

合同签约各方:

甲方(施工总承包):(签章)乙方(专业分包):(签章)

项目负责人:项目负责人:

地址:地址:

年月日年月日

上一篇
下一篇
返回顶部